公司長期承包經營合同模板大全
近年來，公司承包經營合同糾紛在實踐中經常出現。那么簽訂公司承包經營合同書需要注意什么呢?以下是小編為大家整理的公司長期承包經營合同，感謝您的閱讀。
公司長期承包經營合同1
甲方： 上海環禾企業發展有限公司 下稱 發包方?
乙方： 下稱 承包方
上海環禾企業發展有限公司(發包方)與 (承包方)經友好協商通過，且經上海環禾企業發展有限公司股東會批準，現將“上海環禾企業發展有限公司”旗下所經營的“優管家”快潔店 連鎖店，之服務經營權在本合同期限內整體發包給承包方以供經營，經雙方協商一致確認，訂立本合同。
第一章總則
第一條承包經營期間,承包方獨立核算、自主經營、自負盈虧.、依法納稅。
(財政、稅收渠道不變)
第二條承包經營期間,承包方必須在本公司的法定經營范圍內從事相關經營活動。
第二章承包的期限、方式和主要指標
第三條承包經營的期限為即自年日起至年.
第四條承包經營的方式為：發包方在承包經營期限內將“優管家”快潔店營權提供給承包方，承包方為此支付給發包方每月人民幣 元(年付)作為承包費用。該筆款項于本合同簽定之日后一次付清。
第三章承包方的權利與義務
承包方的權力
第五條?承包經營期間,承包方指派的代理人(僅限一人)作為“優管家”汽車快潔店 連鎖店服務
項目負責人
第六條 承包方在承包期間,對“優管家”快潔店 連鎖店享有自主、獨立的經營權。(但必須按照公司規章制度)。
具體權利如下:
1、有權自主聘任該門店員工,組成本小區的服務機構(同時報備發包方登記備案),承包期滿或合同終止后,該領導機構即告解體.
2、有權決定本小區的服務機構設置，人事聘用、任免和獎懲。
3、有權根據實際需要自行購置新設備和資產。
第七條承包方有權根據本合同規定,取得其在承包期內應得的合法經營收入。
第八條承包方有權在承包期內按需使用公司的統一發票等財務憑證。
承包方的義務
第九條承包方在承包期間應盡義務如下:
1、必須依照國家有關規定,按期如數繳納應繳納的各種稅,費等.
2、在承包期間,應保證公司各項登記資產的完好(合理損耗除外),.
第十條承包方必須全面履行本合同中應由承包方履行的全部條款.
第四章發包方的權利與義務
第十一條發包方的權利如下:
1、有權維護公司利益不受損害。
2、有權監督本小區的經營服務范圍。
3、對本小區有財務監督權。
第十二條發包方的義務如下:
1、必須按本合同規定保障承包方的合法權益。
2、必須全面履行合同中應由發包方履行的全部條款。
第五章承包方的收入
第十三條?承包方的收入計算方法：承包方在承包經營期限內：獨立核算、自主經營、自負 盈虧.、依法納稅，承包期限內所有經營收入均由承包方享有。
第六章?合同的變更,解除或終止
第十四條?本合同生效后即具有法律約束力,發包、承包雙方均不得隨意變更或解除.本合同需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議,在新的書面協議未達成之前,本合同仍然有效。
第十五條?本合同履行期間,如國家有關政策與本合同簽訂時相比，發生重大變更，發包、承包任何一方利益受到重大影響,受影響的一方可以提出變更或解除本合同。
第十六條?發包方如違反本合同規定, 使承包方無法繼續經營下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有權解除本合同以及暫停支付承包費用，并要求發包方承擔違約責任。
第十七條由于不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行時,須發包,承包雙方協商一致,可以變更或解除合同。
第十八條本合同規定的承包期滿,發包承包雙方的權利,義務履行完畢后,本合同自行終止。 第十九條本合同期滿三十日以前,承包方應接受發包方派出的審計機構對其承包情況進行審核,確定無誤后,雙方代表在審計意見書上簽字,承包方方可離場。
第七章違約責任
第二十條?發包,承包雙方應全面實際履行本合同,不履行或不完全履行的應負違約責任。 第二十一條?承包方如違反本合同，應承擔違約責任，支付發包方對公司的風險保證金總額的100%作為違約金，如發包方的實際損失超出該違約金的，則承包方需按發包方的實際損失賠償。
第八章附則
第二十二條承包方指定委任項目負責人如發生意外,無法繼續履行本合同,則由承包方另行推選或指派承包項目負責人,經發包方認定,繼續履行本合同。
第二十三條在簽訂本合同時，發包方應將公司所有資產及債權債務狀況編制成冊，雙方確認后作為本合同的附件。
第二十四條本合同期滿后,如本公司承包經營,且承包方履行本合同情況良好,承包方在同等條件下有優先再承包的權利。
第二十五條本合同由雙方簽字蓋章后生效。
第二十六條本合同正本二份,發包方,承包方各執一份。
(另附：補充協議一份)
發包方：上海環禾企業發展有限公司 承 包 方 ： 蓋章處： 身份證號碼： ____年____月____日 ____年____月____日
公司長期承包經營合同2
甲方：
乙方：
為了加強工程項目管理，落實項目承包責任制，確保管理科學化、工作規范化、現場標準化、分工專業化，充分調動雙方積極性，提高項目經營效益，根據有關法律、行政法規的規定，在乙方認可甲方與發包方簽訂的 工程施工合同(以下簡稱《施工合同》含補充協議及附件資料)的基礎上，按照甲方有關項目管理辦法的要求，經雙方協商，同意簽訂本《工程項目內部承包經營合同書》(以下簡稱合同書)。
第一條 工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程工期： 以甲方與發包方簽訂的施工合同為準。
4、 工程質量標準： 以甲方與發包方簽訂的施工合同為準。
第二條 原則與方式
1、實行項目負責人負責制：甲方聘任 為該工程項目負責人(乙方)，在工程施工管理實施過程中，代表甲方全面履行《施工合同》，負有第一責任，對項目盈虧承擔不容推卸的全部責任。
2、實行確保上交，自負盈虧的原則。甲方統一核算，工程成本單列。確保上交營業稅、所得稅、管理費等各項稅費。
3、乙方按照“動態管理、優化組合”的原則，配備精干的項目管理班子(乙方所配備的項目管理班子成員及分工職責落實情況必須在開工前報甲方審核備案)，以滿足工程質量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。
4、甲方根據工程項目的需要，派出專業的技術管理人員對涉及工程結算、成本核算等技術性問題進行技術指導。
5、根據本工程的情況，甲方委派 同志為派駐現場工程負責人，并全權對現場的質量、安全、進度和文明施工及合同履行情況進行監督、管理，定期向公司匯報現場施工情況。
第三條 工程承包范圍及合同工作量
以 年 月 日甲方同發包方簽訂的 的全部內容為準。
第四條 指標
1、工程承包上交系數：乙方按工程結算總造價的 或 元/m向甲方上交管理費。營業稅、所得稅、地方或行業規定稅費、甲方派駐管理人員工資、差旅費、社會保險費、住房公積金等稅費，由甲方按規定稅(費)率向乙方代扣代繳。所有稅、費于每次開票收款時交納。
2、施工工期：以甲方同發包人簽訂的合同工期和開工日期為準，乙方確保按《施工合同》規定的工期完成。若乙方造成工期延誤，除按《施工合同》約定執行外，每延誤工期1天罰款1000元;延誤工期超過30天，乙方無履行合同的能力或無法改變現狀，給甲方的形象和信譽造成損失時，甲方有權終止合同，另派項目負責人組織施工及管理工作。
3、工程質量：嚴格執行國家建筑工程施工質量驗收規范，確保工程質量達到國家驗收等級標準要求。若發生質量事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。
4、安全生產：嚴格按照國家安全操作規程及標準進行施工，杜絕一切安全事故的發生(如人身傷亡事故、設備事故、交通事故、火災事故等)。若發生安全事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。
5、文明施工：按照項目所在地建設行政部門的相關要求及甲方安全文明施工的有關文件規定，實施企業形象工程，所需費用由乙方承擔。
6、工程款回收：按照《施工合同》條款中明確的時間和數量及時收取，回收率達100%。
第五條 有關支付工程款的規定：乙方按《施工合同》的規定向發包方和甲方報送當月完成統計工作量報表和下月的進度計劃報表，并提出下月所需資金材料計劃，提出月結成本(會計報表)，甲方對乙方月結成本進行及時審核，確保工程資金專款專用。
第六條 有關工程保修金的規定：工程竣工保修期滿后，待甲方從發包方處將保修金收回后，保修金一次性返還給乙方;若在保修期發包方要求進行保修，乙方應及時派人員進行保修，費用由乙方承擔，否則不退保修金。
第七條 有關風險抵押金的規定：
(1)按招標文件規定向發包方繳納的工程履約保證金，由乙方負責全額繳納，并以此作為乙方向甲方交納的風險抵押金。
(2)在施工中所需資金自行解決，甲方不承擔資金借貸擔保，因工程經營形成的債權由乙方享有，債務由乙方承擔無限責任。
(3)本工程乙方交安全風險承包保證金 元，工程竣工后無重大安全事故及違章罰款發生，予以無息返還。
(4)甲方收取質量保證金2%，(若建設單位收取質量保證金≥5%時可不收取)，質
(5)在工程竣工結算后，若工程全部按《施工合同》履約，未出現質量、安全問題，已收回所有債權未發生虧損和債務的，工程竣工資料完整，也未出現《施工合同》規定不予退還的情形，待發包方返還履約保證金后一次性退還乙方。若出現其它問題則待問題處理后再退還。
(6)乙方在承包項目開工前10日內向公司所在地勞動部門申報繳納項目工傷保險，完清保險費用方能動工，若乙方承包人拒絕交費的，由公司在該工程款扣款繳納，工程款不劃入公司賬戶逃避交費行為，由承包人承擔一切經濟、法律后果。
第八條 債權債務的處理：項目結束，內部結算前，乙方必須結清所有債權債務，并向甲方寫出債務清結的書面保證。若乙方隱瞞債務，則由甲方在乙方向建設方繳納的履約保證金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方應承擔補足差額或清償債務的責任，并承擔因此給甲方造成的一切損失。
第九條 甲方在乙方劃拔的工程款扣取 萬元，待項目施工結束履行合同的全部內容得到各方認可，乙方交回經建設方審定的結算書和竣工資料及交回甲方領用物品后，將扣留金無息返還。
第十條 財務管理：為保證項目資金專款專用，嚴格按照公司的財務管理制度規定辦理領款，凡由公司擔保簽章的材料、設備合同乙方必須按約定付清債務，否則，甲方有權在乙方劃拔的工程款中全額扣取代付。業主每付一次工程進度款甲方扣取稅、費后全額支付乙方。
第十一條 本《合同書》經雙方簽字蓋章后生效。工程交工驗收，工程尾款回收完畢，與本工程有關的債權債務清理完畢，保修期滿后，本《合同書》自行失效。
第十三條 本《合同書》一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公司長期承包經營合同3
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》，本著“平等互利，共同發展，雙方共贏”的原則，為了明確雙方的權力和義務，經雙方友好合作上協議一致，同意簽定以下合同。
一、承包形式為上交甲方年款。乙方承包后，只管經營管理，自付盈虧，開發新老客戶維護市場，打開品牌知名度。衛生環保、社保等 只交納國稅、地稅、工人工資、水電費、電話費等經銷費用全部由乙方負責。承包期限為壹年，自20_ 年 12月 日起至 20_年 11月 日止。
二、每年上繳承包金額定為每個月乙方上交貳仟伍佰元人民幣給甲方，本合同雙方簽定乙方應一次交完，每月承包金人民幣貳仟伍佰元給甲方，一次性付清當月的承包金給甲方后方可繼續承包，否則甲方有權終止本合同，并以違約處理，收回甲方的全部財產自己經營。合同期滿后甲方應將押金貳仟元退還給乙方，雙方的債權債務各自承擔，互不相關。
三、乙方在經營期間所增加的美容美甲產品，以便承包期滿后雙方處理解決。乙方負責在甲方原有客戶的基礎上積極開發新客戶，打開更廣的銷路，為雙方創造更大的經濟效益。承包期間甲方不再購買美容美甲產品。
四、在本合同承包經營期間乙方必須嚴格規范操作設備，為確保設備的正常良好運轉，正常保養和維護的費用和房租水電費、稅收費等一切費用由乙方自付。負責客戶保質保量保價經營合理。乙方一定要保證美容美甲產品 出來的客戶滿意。
五、甲方負責把甲方原有的全部客戶和經銷商交乙方自己經營管理。在承包期間，如有相關部門檢查抽檢時，乙方必須及時通知甲方，甲方必須為乙方解決問題。
六、違約責任
1、甲方在乙方合同經營期間不得單方終止合同或轉包他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做為違約金。
2、乙方在本合同期間不得擅自終止或轉讓他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做為違約金。甲方有權終止本合同。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式兩份，甲方和乙方各執一份，雙方應共同遵守履行，如違約者，按《合同法》論處。
八、本合同附件《設備清單》，《產品清單》各一份。
九、本合同期滿后如果乙方不繼續承包，乙方必須把甲方原有的設備原有的產品和原有的經銷商客戶全部交回給甲方。
十、合同期滿后同等條件下乙方有優先權繼續承包。
十一、本合同一經簽字蓋章具有法律效益，未盡事宜，經雙方協商解決，如不能解決，由當地法院進行判決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公司長期承包經營合同模板大全相關文章：
公司長期承包經營合同模板大全
上一篇：2020年公司承包經營合同大全
