承攬工程合同范本(2)
承攬工程合同范本
第十一條 甲方的違約責任
1、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。
2、無故拒絕驗收工程，應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條 合同的解除
1.乙方有下列情形之一者，甲方有權解除合同:
(1) 乙方逾約定開工日期 天，或甲方認為不能依限完工時;
(2) 乙方無正當理由，自行停工達 小時(或天)以上時;
(3) 除不可抗力或甲方書面同意者外，乙方逾期完工達 日以上;
(4) 乙方不履行合同約定的義務或者履行義務不符合合同約定的要求，經甲方通知后仍不履行或采取補救措施的;
(5) 乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因導致合同解除時，乙方應向甲方支付違約金 元，并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領的工程款，應待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結算支付余款給乙方，甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。
3、解除合同時，乙方應繳還甲方提供的一切資料，如經甲方要求，乙方應繼續承擔保密義務。
第十五條 不可抗力
在合同約定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發生不可抗力的，不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰爭、政府行為或其他不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條 爭議解決
本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協商期間，非經甲方同意，乙方對爭議以外工作不得停工，應繼續履行本合約義務，甲方對爭議的工程款可暫予止付，待協商處理完成后，再無息支付該工程款。
第十四條 其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術和勞力完成承攬工作。
第十五條 附則
1、本合同附件包括 ，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以本合同為準。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。經雙方簽字確認的補充協議等書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以時間在后的為準。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。
5、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
發包方(蓋章)： 承攬方(蓋章)：
甲方：乙方：年月日：
承攬工程合同范文三
定作方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
簽約地點：
簽約日期： 年 月 日
一、 總則
1、甲、乙雙方經充分協商，就甲方委托乙方 工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出 工程的具體要求，乙方據此合同規定負責 的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、 工程類型、費用構成
工程總費用為:￥ 元。
大寫：人民幣 整。
工程所需產品具體要求：
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、 運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責(甲方協助) 運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、安裝方式、位置及，由甲方確認后執行。3、乙方承擔的具體工作包括：
(1) 由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。
(2) 現場安裝、調試。
(4) 對甲方操作人員的培訓。
4、甲方承擔的具體工作包括：
(1) 及時提供工程安裝的具體要求，安裝場地的施工條件說明及通訊距離規定。
(2) 派出一名專職人員負責配合乙方安裝。在乙方進入現場施工時，負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3) 負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。
(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
4. 以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
六、工程進度及驗收
1.工程工期總計( )天，從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調試完畢止。
2.現場安裝、調試完畢后的( )天內，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款規定及相關技術規范。
3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗收合格后應填寫工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在安裝調試完畢后的( )天內不對工程進行驗收，視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程逾期的責任。待合同規定工期期滿后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起( )天內，甲方預付乙方工程款 %，計￥ 元，合同生效。
2.產品運抵甲方安裝現場后，甲方向乙方支付工程款 %，計￥ 元;安裝調試完畢后，甲方向乙方支付工程款 %，計￥ 元;驗收后，甲方在( )天內將工程余款 %，計￥ 元支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前，產品產權歸乙方所有?？罡肚搴?，產權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約罰則
1. 由于乙方原因，工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金 元/天。
2. 乙方必須根據合同要求，保證產品質量。否則，乙方應承擔相應責任。
3. 甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款，則甲方應向乙方支付延遲付款罰金 元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術資料或不履行協作義務等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由于上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。
九、特別約定：(若沒有則注明無)
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。
十一、附則
1、本合同經雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定帳號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發生變化，應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽定補充協議。
4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式 份，甲乙雙方各執 份。
甲方 單位名稱 (蓋章)法人代表 (簽字) 代理人 (簽字)詳細地址 郵編電 話 傳真開戶銀行帳 號
乙方 單位名稱 (蓋章)法人代表 (簽字) 代理人 (簽字) 詳細地址 郵編電 話 傳真開戶銀行帳 號
看了承攬工程合同的人還看了：
1.承攬施工合同