道路綠化施工合同樣本(2)
道路綠化施工合同樣本
2、承包人權利和義務
(1)嚴格按照發包人審定的施工圖和施工組織方案組織施工，施工圖變更的須經發包人批準后組織施工。
(2)根據工程施工需要設臵照明及警示標志，派人駐守施工現場。承擔施工機具維修保養，未履行上述義務或履行義務不符合要求造成財產和人身傷害的，由承包人承擔責任和由此造成的經濟損失。
(3)在施工和養護期間，不得破壞施工現場的其它設施，因影響施工確需拆除的，須報經發包人駐現場代表簽字確認，施工完畢后須恢復原狀。
(4)施工前期的整地、施肥和后期的苗木到貨、種植等關鍵工序須經發包人現場代表確認簽證后方可組織施工，簽證作為考核結算的依據。
(5)施工期間應嚴格遵守國家、地方政府、本企業的環保有關規定，施工場地噪音等應不超過國家規定的指標。
(6)竣工未交付發包人之前，承包人應負責已完工程的保護工作，保護期間發生損壞，承包人自行修復。
(7)按照本合同要求，做好施工現場的地下管線和鄰近建筑物。構筑物的保護工作。
(8)投標單位中標后在日常的養護中應根據綠化植物生長情況按照相關規定把握澆水時間。
(9)因承包人不履行上述義務，造成工期延誤的，工期不予順延。由此造成發包人經濟損失的，承包人承擔賠償責任。
十、施工組織設計和工期
1、進度計劃：承包人應在合同約定的日期，將施工組織方案和進度計劃提交發包人。發包人按約定的時間予以批準或提出修改意見，承包人必須按批準的進度計劃組織施工，接受發包人對施工進度的檢查，施工質量的監督。工程實際進度與進度計劃不符時，承包人應采取相應的措施，擬采取的措施須報發包人批準后執行。
2、工期的延誤、暫停
(1)延期開工：承包人應按合同條款約定的開工日期開始施工，
承包人不能按時開工，應在合同條款約定的開工日期5天之前，向發包人提出延期開工的申請，并說明理由。發包人應在接到申請的3日內予以書面答復，逾期不予答復的，視同默認。發包人同意延期開工的，工期順延，否則工期不予順延。
(2)工期延誤：對以下造成竣工日期推遲的延誤，經發包人代表確認，工期相應順延。
①設計變更、工程量發生變化;
②一周內，非承包人原因停水、停電或造成停工累計超過8小時; ③不可抗力(包括:戰爭、動亂、地震、颶風、洪水、冰雹、雪災等);
④合同中約定或發包人同意給予順延的其它情況。
(3)承包人須在發生以上情況后5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向發包人代表提交報告，發包人代表在收到報告后5天內予以確認、答復，逾期不予答復，承包人即可視為延期要求已確認。
(4)非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人承擔違約責任。
十一、質量與驗收
1、工程質量標準：合 格
2、隱蔽工程驗收：承包人在工程施工過程中，發生隱蔽工程時，應及時報告發包人代表進行現場確認，并提交隱蔽工程報告和處理措施，措施經發包人代表確認后，進行隱蔽工程施工，隱蔽工程施工結束后須報告發包人代表驗收，驗收合格，發包人代表在驗收記錄上簽字后，方可繼續施工。驗收不合格，承包人不得繼續施工。
十二、工程變更處理
工程量清單數量發生變更，按變更的工程數量與其綜合單價的乘積作為變更部分結算價。對承包人超出設計圖紙范圍和因自身原因造成返工的工程量，發包人不予確認。
十三、爭議解決方式
合同履行過程中發生的任何爭議糾紛，當事雙方應通過友好協商方式解決，如協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
十四、違約責任
1、雙方不按合同約定履行自己的各項義務，應承擔相應的違約責任。
2、在管護期間，如發生人為破壞花草樹木，發包人負有對其進行教育的義務，并協助承包人對破壞者進行經濟處罰。
4、發現承包人不能按合同工期竣工以及有嚴重的施工質量問題或達不到其承諾的標準，發包人有權扣罰履約保證金7萬元和不予支付全部工程尾款的經濟處罰。
5、除雙方協議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后，仍應繼續履行合同。
十五、工程量清單
十六、其他約定條款
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
2、承包人不得將本工程轉包或分包，否則發包人有權終止合同。
3、合同的生效與終止：本合同條款自合同簽訂生效之日起生效，至養護期滿后，本合同即告終止。
4、合同份數：共8份，正本2份，甲乙雙方各持1份，副本6份，發包人5份，承包人1份。
5、承包人投標書與發包人招標文件相抵觸的，以合同為準。
6、其它未盡事宜，雙方協商，達成補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方： (蓋章) 法定代表人/委托代理人： (簽名)
乙方： (蓋章) 法定代表人/委托代理人： (簽名)
年 月 日
道路綠化施工合同范文三
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲方將江永火車站道路及廣場環境景觀綠化工程確定給乙方施工，為確保如期保質保量完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下： 一、工程內容及地點：在江永縣火車站道路旁栽種杜英樹
二、工程數量、規格及單價：
1、數量400棵左右(以實際驗收數量為結算依據) 。
2、規格：樹胸徑12cm-14cm 、 高 4m 。
3、單價 155元/棵。(后期工程栽種與此價同等)
三、工期：乙方確保在 2013年 3月 20日開工，于 2013年 4月 15日完工，工程標準達到甲方設計標準。
四、開工準備：甲方前期為施工現場具備施工條件，甲方在施工前準備好技術交底等工作;合同簽訂后，乙方應盡快做出材料計劃、施工組織設計及工程進度計劃呈報給甲方。
五、工程款支付：所有苗木栽植完畢，經甲方初驗合格后，支付合同價款的 70% ;在 2013年 12月 30日次驗收合格后付清 30% 的余款。
六、工程質量：
1、所栽苗木質量必須符合甲方設計要求，不得擅自改變苗木品種、規格及質量，所有苗木必須經過甲方驗收合格后方可栽植;
2、施工過程中，乙方嚴格按照《城市綠化工程施工及驗收規范》要求施工，
其費用由乙方全部承擔;
3、乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發生，后果自負;
4、乙方要保障施工現場的清潔，及時清理廢棄物。
七、養護管理和質量要求：
1、大樹及時支撐，支柱與樹干相接部分應墊上防護物，以免磨傷樹皮;
2、栽植后及時封堰澆透水;
3、及時中耕除草、施肥、修剪，確保苗木正常生長;
4、苗木要及時防治病蟲害;
5、苗木管理期間，必須經常清理各種廢棄物;
6、乙方包栽包活，在栽植完工后，要養護苗木至 2013 年 12月底，養護標準達到苗木成活率100%，養護管理費用由乙方承擔。
八、工程驗收方法：
1、根據乙方申請，甲方應組織有關部門進行驗收;
2、經驗收合格,由甲、乙雙方簽字后視為該段工程合格。
九、違約責任：
甲方責任：
1、甲方在接到乙方的驗收通知書后，應在五個有效工作日內組織驗收。
2、甲方如未按合同規定的時間和數額支付工程款，每推遲一天承擔300元付給乙方作為逾期違約金。
乙方責任：
1、工程質量不符合甲方設計的要求，負責無償修補或及時返工。苗木成活率不達標，需補植的苗木，由乙方承擔補植費用.
2、乙方必須確保在工期內保質保量完成施工任務，不能按期完成的，每推遲一天承擔300元違約金。
3、本工程不得分包、轉包，如出現上述行為，甲方有權終止合同.
4、本工程在 2013 年 12月經驗收不合格的，乙方無權要求支付工程余款，甲方可以另行處理。
十、本合同自雙方簽定后生效。本合同未盡事宜雙方另行協商，并簽定補充協議，具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)法定代表人(簽字)：聯系電話：
乙方(簽字) 身份證號碼 ： 聯系電話： 年 月 日
看了道路綠化施工合同的人還看了：