室外管網施工合同范本(2)

　　八、合同價款及工程款支付方式：

　　1、本工程合同價款采用可調價格合同，合同暫控價為 萬元(大段工程完工后，按實際發生工程量、施工圖紙、甲方簽證及甲乙雙方共同簽字確認的書面文件等資料進行據實結算，最終結算價款以甲乙雙方確認的決算為準。

　　2、結算依據：

　　(1)材料價差，除甲乙雙方簽證外的價格，其余均按當地建設局發布的各階段人工、材料、機械臺班價格發布為準(其余部分的主要材料價格按現時市場價)。

　　(2)定額：建筑各持套用XJZJ-2010年《新疆維吾爾自治區建筑消耗量定額》;裝修工程套用GYD-901-2002年《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額》;安裝工程套用GYDgz-201-2000年《全國統一安裝工程預算定額》;費用定額執行XJZJ-2010年《新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額》。

　　(3)估價表：《201 年 地區單位估價表》。

　　(4)取費：201 年《新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額》 類工程(其中管理費及利潤按 限計取)相應費率計取，不計取冬施費和文明施工費。

　　(5)工程量按施工圖紙計算，圖紙外工程量按實簽證，材料及設備以甲方審定的作為結算價。

　　3、工程款支付方式：

　　本合同以雙方核準的月施工進度為支付依據，每月支付金額為已完工程量的 %，每月依次類推，待階段性工程竣工驗收后進行決算，決算定案后 日內付到決算總額的 %，剩余5%作為質量保修金待保修期滿后無乙方報送的月度進度結算金額必須真實準確，若乙方報送的結算總金額或結算單項金額超過最終審定金額的 %，則甲方可按照超過部分的 %在結算金額中扣罰。

　　上述約定付款金額及期限如因甲方資金原因不能按約定比例支付，乙方必須按甲方要求施工，保證按期交工。具體付款金額和時間雙方另行協商以書面形式確認。

　　九、甲、乙雙方的權利和義務：

　　甲方的權利和義務：

　　1、甲方委派xx負責施工過程中的協調工作，確保施工現場具備開工條件。

　　2、甲方委派現場監理人員對施工全過程進行監督檢查。

　　3、本合同項目完工后，協助乙方盡快組織有關部門進行驗收。

　　4、乙方在甲方院內施工，甲方負責給予指導，并提供相關管網圖， 以免施工時損壞。

　　5、 乙方的權利和義務：

　　1、按照合同規定完成全部工作，并接受甲方的監督檢查。

　　2、合理組織人力、物力及施工機具，保質保量保工期保安全完成施工任務。

　　3、嚴格按照甲方確認的施工內容和要求進行施工，保障工程質量、工程進度。

　　4、乙方施工期間必須保證施工現場清潔整齊，符合環境衛生相關條例要求和文明施工現場要求，交工前將施工現場的建筑垃圾清運干凈，并杜絕任何違法、違章事故發生。

　　5、乙方在甲方工地施工期間，自覺遵守甲方的規章制度，如有違反，甲方將按照有關規定處罰。

　　6、乙方人員在施工過程中發生的安全責任事故，由乙方自行承擔，與甲方無關。

　　7、乙方在施工中造成市政管網及其他管線損壞的由乙方負責維修，所造成的損失由乙方負責賠償。

　　8、乙方負責提供竣工驗收資料和竣工圖，并負責其他相關驗收，工程保修期為兩年。保質期內乙方施工工程出現漏水、管裂或其他施工質量問題，由乙方及時無償維修。

　　十、違約責任：

　　1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按應付工程款百分之 向乙方支付違約金。

　　2、乙方未按甲方要求，致使工程質量不合格必須返工，造成的損失由乙方全部承擔。

　　3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程預算總價百分之 向甲方支付違約金。

　　4、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續停工 個工作日以上的，甲方有權解除合同，甲方解除合同的，乙方應向甲方支付工程預算總價款的3%作為違約金，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。

　　5、乙方中途擅自更換工程主要負責人，或乙方現場代表不配合甲方工作或不能勝任工作的，甲方有權要求乙方更換相應人員，乙方應在甲方要求更換之日起 日內更換。否則，甲方有權要求停工或解除合同，由此造成的工期延誤的違約責任及甲方的損失由乙方承擔。

　　6、乙方擅自把工程分包或轉包給其他任何單位，甲方有權解除合同，乙方應按工程預算總價款的 %向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的一切損失。

　　十一、本協議未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。因履行合同產生的爭議，雙方應盡量協商，協商不成時，則向本工程所在地法院申請訴訟解決。

　　十二、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　負責人： 負責人：

　　年 月 日 年 月 日

　　室外管網施工合同范文篇三

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于本工程的具體情況,甲乙雙方就 工程,經充分協商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱： 室外管網安裝工程

　　二、工程地點：

　　三、承包方式：本工程采用包工包料模式承包。(可以自己選擇承包模式) 四、承包范圍：

　　1、本合同為外管網安裝工程。主要包含以下施工內容：

　　2、室外管網圖紙中的要求進行施工。

　　3、出墻主管道連接施工，連接碰頭均含在本工程施工范圍內。

　　4、本工程含土方開挖及回填，工程施工做法見附表一。

　　五、施工計劃及施工進度：

　　乙方需根據甲方總體施工計劃進度，按時合格完成工程內容，如未按時完成乙方承擔一切經濟損失。

　　六、工程工期及總價款：

　　1、(預算)工程總價款： 元整(大寫： 元整)(每項工程綜合單價見附表二)。工程完工后據實計算，竣工結算時以甲方結算報告為本合同實際工程總價款進行結算。

　　2、工程工期共計 天，具體開工日期由甲方項目部通知，乙方接到開工通知后進場施工。

　　七、付款方式：

　　1、甲方按工程進度向乙方撥款，撥款時甲方從工程款中扣除稅金。

　　2、 撥付工程款時乙方應具備如下條件方可申請付款;

　　(1)、向甲方提供已完成工程的監理驗收單、甲方驗收單和工程量計量證明及其它相關資料。

　　(2)、接受甲方依法對乙方所雇用員工按勞動合同及時支付工人工資和支付工程材料款的監督，并提交工資發放情況明細表和支付全部材料款證明。

　　3、甲方按乙方工程進度付款：

　　按甲方進場通知之日起 日內乙方進場，乙方人員、材料、機械進場后 日內付預算工程總價款的 % ;管道及設備安裝完成所有工程的 % 付至預算工程總價款的 % ;管道及設備全部安裝完成后付至預算工程總價款的 % ;甲方、監理驗收合格后甲方付至預算工程總價款的 100% ，同時由乙方向甲方交納預算工程總價款的 10% 作為質量保修金。

　　八、質量要求及工程驗收

　　1、乙方嚴格按照甲乙雙方認可的設計方案、施工方案、圖紙施工，如有變更須經甲方書面認可。

　　2、工程質量必須符合圖紙設計標準、《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2013及其他國家和行業現行的相關標準規范。

　　3、乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書，檢驗報告單，使用說明。甲方和政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，并有權對其進行化驗、檢測，試驗檢測費用由乙方負責，不合格的材料、設備不允許進場使用安裝，如對工程質量造成影響的，甲方一切損失由乙方承擔。

　　4、本工程所使用的設備、產品、材料須得到甲方、監理及政府消防主管部門的監督及認可。且本工程所使用的設備、材料必須為新品及正品。

　　5、施工過程乙方應接受建設單位及監理的檢查監督，管溝挖好及管道連接完畢，必須由甲方及監理共同驗收，驗收合格填寫隱蔽工程驗收記錄，各方簽字后方可回填，回填必須分層夯實，壓實系數≥0.97。

　　6、竣工驗收時，各井面標高要求與室外鋪裝標高一致。

　　7、乙方在承攬工程全部竣工后向甲方提出書面驗收申請，并提供完整的技術資料。

　　8、甲方在接到乙方書面驗收申請之日起 7 日內組織相關部門(項目部、工程部等)進行驗收，驗收合格后出具驗收合格單。

>>>下一頁更多精彩“室外管網施工合同范本”