污水管道施工合同范本_污水管道施工合同樣本(2)
污水管道施工合同范本_污水管道施工合同樣本
第三條：乙方工作
1、嚴格按設計圖紙和國家現行市政工程施工技術規范、施工監理程序和施工管理辦法組織施工。
2、服從甲方和監理的合理安排，并接受檢查檢驗，不得轉包。
3、負責現場施工技術測量控制。
4、負責施工現場施工的小型機具及施工人員的勞保用品。
5、負責成品管(渠)和施工管線的保護。
6、負責現場材料、物資設備等安全保衛。
7、保持施工場地文明、衛生。
8、負責施工人員的人身安全和施工質量安全。
第四條 質量與驗收
1、質量等級：合格。
2、質量管理：現場監理跟蹤管理，甲方代表監督檢查，組織工程竣工驗收。
3、驗收標準：
執行《給排水管道工程施工及驗收規范》GB50268—97標準。
4、驗收方式：分為隱蔽工程驗收、中間驗收、單項驗收和交竣工驗收。凡驗收不合格的部位、工序、單項工程等乙方必須無條件修復或返工。
5、質量監督：本工程接受業主和質量監督站監督和質量裁定。
第五條 工程款支付
1、工程款支付按工程施工進度的80%撥付給乙方。
2、工程完工后，除扣除乙方5%質量保證金，其余款項在一個月內結清。甲方待竣工驗收合格后5%質量保證金在一周內支付給乙方。
第六條：工程量核實
1、乙方在工程進行過程中，每周提報一次工程量，雙方核實。
2、乙方在施工完工后十天內匯總提報實際完成的工程量。
3、甲方在施工完工后二十天內核定實際完成的工程量。
第七條：違約責任
1、乙方必須按期保質完成任務。除不可抗力的自然因素和甲方同意外，工期不得刻意拖延。
2、甲方要按合同約定履行責任。
第八條：缺陷責任和保修
1、保修內容、范圍：全部承包工程。并承擔保修費用。
2、保修期限：從施工完工到工程竣工驗收合格后一周。
第九條：爭議解決方式
1、仲裁或到甲方所在地的人民法院起訴。
第十條：合同份數
1、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
第十一條：合同生效終止時間
1、本合同雙方簽字生效，合同付清價款、保修期滿后終止。
發包方(簽字)： 承包方(簽字)：
電 話： 電 話：
年 月 日
污水管道施工合同范文篇三
發包方： (甲方)
承包方： (乙方)
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》的原則，結合本工程具體情況，雙方簽訂以下合同，共同遵守執行。
第一條：工程概況
1.1工程名稱：雨水管、渠工程
1.2工程地點：鄭州市北三環渠東路至經三路段南側
1.3工程內容：雨水管(渠) 安裝工程(全長1848m)，主管(渠)、支管、雨水檢查井和雨水進水井等建安工程。
1.4承包范圍：全部(含機械、材料、人工等工程所需所有費用|)
1.5工程質量及工程標準：工程質量為合格工程，標準按照地方檢驗執行標準。
1.6合同價款：一次包干價壹佰捌拾萬元整(￥：1800000元)。
第二條：圖紙及附件
2.1提供日期：開工前;提供套數：一套。
2.2圖紙特殊保密要求和費用：無。
第三條：甲乙方駐地代表
3.1甲方駐工地代表：
3.2乙方駐工地代表：
第四條：甲方工作
4.1負責工程協調料場占地和可調價材料價格簽證。
4.2負責協調供水管道、供電電路接到園區內主料場附近。
4.3提供地下管線大致情況、水準點與坐標控制點。
4.5組織圖紙會審和技術交底;依據國家現行市政工程施工技術規范，制定施工監理程序和施工管理辦法。
4.6組織定期檢驗和工程驗收。
4.7組織有關單位進行工程的竣工驗收。
第五條：乙方工作
5.1嚴格按設計圖紙和國家現行市政工程施工技術規范、施工監理程序和施工管理辦法組織施工。
5.2服從甲方和監理的合理安排，并接受檢查檢驗，不得轉包。
5.3負責校驗水準點、坐標控制點，測量原地面縱橫斷高程。
5.4保護地下管線。
5.5負責施工現場交通和噪音控制。
5.6負責成品管(渠)和施工管線的保護。
5.7負責現場材料、物資設備等安全保衛。配合甲方對調價材料進行價格簽證。
5.8負責及時整理和上報施工資料。
5.9保持施工場地文明、衛生。
5.10負責施工人員的人身安全和施工質量安全。
5.11負責工程資金墊資的問題。
5.12負責提供給甲方所有納稅證明原件。
第六條 質量與驗收
6.1質量等級：合格。
6.2質量管理：現場監理跟蹤管理，甲方代表監督檢查，組織工程竣工驗收。
6.3驗收標準：執行《給排水管道工程施工及驗收規范》GB50268—97標準。
6.4驗收方式：分為隱蔽工程驗收、中間驗收、單項驗收和交竣工驗收。凡驗收不合格的部位、工序、單項工程等必須無條件修復或返工。
6.5質量監督：本工程接受鄭州市建筑工程質量監督站監督和質量裁定。
第七條 工程款支付
7.1總發包單位撥付工程進度款至我單位賬戶后五個工作日內撥付給乙方。
7.2工程竣工驗收合格后，乙方提供除管理費外的所有稅票后甲方按總發包單位撥付的工程款撥與乙方。
第八條：工程量核實
8.1乙方在工程進行過程中，每周提報一次工程量，雙方核實。
8.2乙方在竣工后十天內匯總提報實際完成的工程量。
8.3甲方在竣工后二十天內核定實際完成的工程量。 第九條：乙方所采購材料和設備供應
9.1鋼筋混凝土管、井蓋、井篦等成品、半成品材料必須有合格證明和檢驗報告。
9.2其余材料和設備由乙方自備。
9.3全部材料和設備必須有合格證明和材料檢驗報告，達到合格要求。
第十條：設計變更
10.1未經甲方同意乙方不得變更設計施工，確需進行變更時應有原設計單位出據變更圖紙或變更單。
第十一條：違約責任
11.1乙方必須按期保質完成任務。除不可抗力的自然因素和甲方同意外，工期不得刻意拖延。
11.2甲方要按合同約定履行責任。
第十二條：缺陷責任和保修
12.1保修內容、范圍：全部承包工程。并承擔保修費用。
12.2保修期限：按國家規定執行。 12.3缺陷責任期：一年。
第十三條：爭議解決方式
13.1仲裁或到甲方所在地的人民法院起訴。
第十四條：合同份數
14.1本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
第十五條：合同生效終止時間 15.1本合同雙方簽字生效。
15.2本合同付清價款、保修期滿后終止。
發包方(簽字)： 承包方(簽字)：
年月日：
看了污水管道施工合同的人還看了：
4.管道施工合同樣本