內外墻油漆施工合同范本(2)
4、 每一道工序完成后，報請現場管理人員驗收合格簽字和監理驗收合格簽字后才能進入下道工序的施工，如果未經驗收簽字進入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工費損失由施工方全部承擔;
5、 工程完工后，乙方應通知甲方及時驗收，驗收標準按國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準;
6、 本工程保修期為二年。
第五條 付款方式
施工期間，甲方只提供生活費，工程完工初驗合格后撥付施工費的50%;竣工驗收決算完畢付到施工費的95%，余款作為保修費二年，無施工質量問題到期一次無息付清。
第六條 違約責任
1、在合同規定的工期內，乙方不能保質保量按期完工每拖一天甲方罰款多少由造成方全部承擔;
2、原因造成合同無法繼續履行時，應及時通知對方協商解決，并有責任方賠償由此造成的一切經濟損失;
3、 空桶回收，缺少一個罰二桶漆款;浪費一桶罰十桶漆款;偷倒一桶罰一百桶漆款;
第七條 施工安全
乙方在施工中嚴格執行施工安全措施，發生任何安全事故全部責任由乙方承擔;甲方概不負責(具體參見施工要求及施工安全協議)。
第八條 爭議地解決
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，由仲裁委員會仲裁，或人民法院裁決。
第九條 其他約定事項
1、甲方提供膩子、底漆、面漆，乙方負責所有工具;
2、乙方負擔在施工中的用電費用;
第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件與合同具有同等法律效力。
第十一條 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方： (蓋章)
代表人：
乙方：(蓋章)
代表人：
年 月 日
內外墻油漆施工合同范文篇三
(以下簡稱甲方) 身份證號碼：
(以下簡稱乙方) 身份證號碼：
按照[中華人民共和國合同法]和[建筑安裝工程承包合同條理]的規定，結合本工程情況，經雙方協商，訂立本合同：
第一條 工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 承包范圍：內墻油漆施工
4、 承包方式： 1、包輕工 ; 2、包工包料。
5、 工程價款： 元。
6、 工程期限：本工程工期為 。
第二條 甲方義務
1、開工前1天，向乙方提供經確認的施工要求或做法說明 1份，并向乙方進行交底;
2、指派 為甲方駐工地代表，負責合同的履行，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收等事宜;
3、協調施工現場的有關事宜。
第三條 乙方的義務
1、 參加甲方組織的施工要求或做法說明的現場交底，擬訂施工方案和進度計劃，交甲方審定;
2、 施工隊長為乙方駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行安全監督檢
查;按要求組織施工，保質、保量按工期完成任務，解決有乙方負責的各項事宜;
3、 乙方在工程施工期間，應遵守甲方的有關規定，有義務及責任維護甲方的信譽及利益，不做有損甲方的事情;
第四條 工程質量及驗收
1、 工程質量：如同鐵西康和麗舍對面底商對比
第五條 付款方式
從開工日記起每 天付總工程款30%，完工后只壓 元作為維修金(許打欠條)， 天內被必須付清。
第六條爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，由仲裁委員會仲裁，或人民法院裁決。
第七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方各持一份。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章) 電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
看了內外墻油漆施工合同的人還看了：
內外墻油漆施工合同范本(2)
