農村裝修建房合同模板
建房行為直接促進了住房裝修支出的增長和家庭設備用品的更新,對居民消費支出增長起拉動作用。那么農村裝修建房合同怎么寫呢?以下是在學習啦小編為大家整理的農村裝修建房合同范文，感謝您的欣賞。
農村裝修建房合同范文一
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
身份證號： 聯系電話：
第一條 工程概況
1.1工程名稱:農村自建房屋裝飾裝修。
1.2施工地點:玉溪市江川縣。
1.3房屋概況:房型 (層)，建筑面積約 平方米。
第二條 裝修施工內容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
第三條 承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。
第四條 裝修價款
本合同項下裝修項目總價款： 元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫(人民幣 整)，該價款為施工包干價。
第五條 裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。
第六條 裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為 天。
第七條 乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。
第八條 乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條 本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。
第十條 協議的變更和解除
10.1乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經施工部分的工程款。
10.2乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任
11.1乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;
11.2乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條 本協議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執一份 ，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
住址： 住址：
電話： 電話：
身份證號： 身份證號：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂地點：
農村裝修建房合同范文二
甲方：
乙方：
甲方為改善居住條件，擬在自家院內(宅基地)，寨山坪村3-8號，新建一棟兩層住房，該工程由乙方承包施工。為明確雙方的權利與義務，甲乙雙方經充分協商，達成如下協議，以便雙方共同遵守。
一、工程內容：
根據甲方意圖，甲乙雙方經充分討論，共同研究，以口頭方式對房屋布局、結構形式、建設規模、施工作業范圍等工程概況作了約定。主要內容如下：
1.結構形式：框架、磚混結構，層數為壹樓一底兩層;
2.建設規模：建筑面積每層約125㎡;
3.施工內容：從基礎至屋面、四周滴水線以內按約定的土建、窗戶安裝、內外墻面抹灰、灶臺、案板砌筑、蓄水池、屋頂防水等工程。
二、承包方式：
包工包料(材料、人工)
三、技術要求：
按相關規范要求，質量達到合格。
四、驗收標準：
1. 內外墻面整體做到平整垂直，不出現墻面凹凸、脫落、掉灰等情況;
2.主體四角端正，墻面平整，垂直誤差不超過1厘米。墻體抹灰：陰陽角垂直，墻面誤差率不超過3毫米;
3.按相關質量規范作依據執行。
五、承包價格、付款方式：
1. 按每平方米¥430元計算，總平方約250平方米;
2.乙方進場放線，地基開挖完成后，甲方支付乙方該工程總價的%40，該款項專款專用，僅供用于該工程的材料采購;
3.房屋封頂后，甲方支付至該工程總價的80%;竣工驗收合格后甲方支付至該工程總價的95%;竣工驗收合格叁個月后若無質量問題，甲方支付乙方剩余全部工程款。
六、工期、質保期：
1.本工程工期為45天，以甲乙雙方協商正式開工之日期算起;
2.本工程主結構(如：構造柱、抬空梁等)為終身責任制，其它質保期為兩年，非人為的質量問題均有乙方負責。
七、甲乙雙方的權利與責任：
1.甲方有權對工程不合格的部位提出整改或返工。
2.甲方在乙方進入施工現場前做到三通一平并協調好周圍鄰居、城建、國土等部門的關系，確保工程施工不受干擾。
3.甲方應按約定按時支付工程款。
4.乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經驗，以確保工程質量合格。
5.乙方應重點抓好工程質量和安全施工，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全隱患，杜絕安全事故。
八、安全責任：
乙方在施工過程中，嚴格按照建筑工程相關安全規定施工;在施工中，如出現任何安全事故，所造成的經濟責任和刑事責任均由乙方全權承擔，甲方不承擔任何責任。
九、違約責任和爭議的解決辦法
1.甲方如未按約定及時支付工程款造成乙方待料停工遭受損失的，甲方負責賠償。
2.乙方承攬的工程質量達不到約定要求的，乙方應無償維修、返工或重做，對甲方造成損失的應予以賠償。
3.本合同未盡事宜，經雙方協商解決。
4.甲乙雙方因履行本合同發生爭議，應友好協商解決，如經協商仍無法解決的，可提請訴訟解決。
十、 其它：
本合同一式二份，具有同等法律效力;甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方簽字： 乙方簽字： 身份證號： 身份證號：
年 月 日
農村裝修建房合同范文三
發包方： (以下簡稱甲方)
承建方： (以下簡稱乙方)
甲方為改善居住條件，需新建房屋一棟(結構：磚混預制)，占地面積約：128㎡。經甲乙雙方充分協商，達成如下協議，以便雙方共同遵守。
一、 工程地點：任市鎮高橋壩村建中橋旁。
二、 工程單價：每層按每平方米56.00元計價。
三、 工程項目：包括主體、內粉外裝，底層墊襯、鋼筋綁扎、天面和樓梯混凝土澆灌。
四、 工程質量：主體四角端正，墻面平整，垂直誤差不超過1厘米。墻體粉刷：陰陽角垂直，墻面誤差率不超過3毫米。
五、 付款方式：每層主體完工后各支付肆仟元整，余下工程款待工程全部竣工經甲方驗收合格后，一次性付清。
六、 工程期限：自合同簽定之日至農歷春節前結束。
七、 其它費用：甲方向乙方首先支付起腳、謝腳、香煙、施工安全費共計：2600.00元(大寫：貳仟陸佰元整)。
八、 安全責任：乙方在施工過程中，必須按照建筑業規定的操作要求精心施工，如出現死亡、傷殘事故，一切均由乙方自行承擔，甲方概不負責。
九、 違約責任：任一方違約支付守約方違約金伍仟元整，并承擔相應經濟和法律責任。
十、 如有未盡事宜，雙方協商的補充協議與本合同享有同等效力。
十一、本協議經雙方簽字即發生法律效力，雙方應全面遵守。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方(簽字)：
乙方(簽方) ：
年月日：
看了農村裝修建房合同的人還看了：
農村裝修建房合同模板
