房頂防水施工合同協議書_房頂防水施工合同樣本
房頂防水施工合同協議書_房頂防水施工合同樣本
防水施工是系統的施工過程,那么房頂防水施工合同協議書是怎樣的呢?以下是在學習啦小編為大家整理的房頂防水施工合同協議書范文，感謝您的欣賞。
房頂防水施工合同協議書范文一
甲方全稱：
乙方全稱：
委托乙方使用 材料進行防水處理，施工面積(大約) 平方米，總造價 元，(面積按實際丈量為準)。
(1) 承包方式：由乙方包工包料，甲方負責質量驗收施工費用元/平方米，一次包死。
(2) 質量要求：乙方按防水規范組織施工。
(3) 施工期限：
(4) 乙方進入現場應做到文明安全施工，工完料凈、場地清。
(5) 施工期間：甲乙雙方應做到團結協作、互相配合、甲方向乙方提供施工必要條件。
(6) 結算方法：料進現場預付 %工程款，施工結束經雙方組織有關人員進行驗收，合格后，余款一次結清。
(7) 保修辦法：免費保修期為 年，自 年 月日至 年 月 日，保修期內確屬施工質量問題滲漏，乙方應免費維修，乙方接到保修通知后，三天之內組織人力物力趕赴現場，乙方不得以任何理由推托。
(8) 本協儀自簽定之日起具有法律意義。
(9) 本協儀一式 份，雙方各執 份為憑。
(10) 其它有關事項：
甲方全稱： (簽章)經 辦 人：
乙方全稱：(簽章)經 辦 人：
年 月 日
房頂防水施工合同協議書范文篇二
甲方：
乙方：
經甲乙雙方共同協商決定，由乙方負責甲方指定位置的房頂防水施工。為保證房頂防水工程的施工質量簽訂如下合同，確保雙方共同遵守執行：
一、 施工地址：金寶屯阿拉坦大街中段北側 (原財政樓西側地，稅樓東20米).
二、 施工標準：施工必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。施工以解決防漏為主。
三、 施工面積：以屋頂實際施工面積為準，經雙方共同測量確認施工面積為300平方米。
四、 單位面積收費標準：35元人民幣/平方米
五、 施工工程總金額：10500.00人民幣元整
六、 施工期限：自2014年7月15日起至2014年7月19日止。如遇降雨或因甲方原因而停工的，需經甲乙雙方共同認定并簽字后，工期予以順延。因乙方自身原因導致逾期的，每逾期一日，日罰金人民幣100整。
七、 施工方式：乙方包工、包料。
八、 施工要求：
1. 在施工過程中，應該把安全責任放在第一位，乙方負責所有的施工安全責任。乙方在施工現場出現的安全事故或由于乙方在施工現場違規操作，造成的一切后果、損失均由乙方自己承擔。甲方不承擔連帶責任。
2. 在施工過程中，乙方負責該棟樓住戶在樓頂放置的太陽能等設施移位的協調及安全事宜，施工過程中損壞太陽能等設施的由乙方承擔所有責任。
3. 在施工過程中，所產生的垃圾由乙方及時清理干凈。
4. 乙方因施工造成的其他責任由乙方承擔。
九、 付款方式：甲方先付乙方定金，合人民幣。待防水工程施工完畢后，經測試滴水不漏后，再付剩余全款，合10500.00人民幣。
十、 質保責任：
1. 乙方應保證使用材料的質量屬實、保證施工質量達到優良。
2. 施工過程中或驗收過程中，因乙方在材料質量、施工質量等方面的原因造成漏水的，乙方負責無償補修直至驗收合格。在施工過程中或驗收過程中因漏水而損壞室內墻面，乙方負責無償進行修復粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負責賠償。
3. 質保期責任：自防水工程結束并驗收通過當日起算，最低質保期限為5周年。在沒有人為破壞情況下，質保期內漏水的，乙方需免費在漏水24小時內到場進行施工整改和維修。因漏水而損壞室內墻面，乙方負責無償進行修復粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負責賠償。
十一、 其他未盡事宜，雙方協商解決。
十二、 本合同一式兩份，甲乙雙方各執6份。
十三、 本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽字： 身份證號碼 ： 聯系電話：
乙方簽字： 身份證號碼： 聯系電話：
年月日：
房頂防水施工合同協議書范文篇三
定作方： (甲方)
承攬方： (乙方)
根據《中華人民共國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程質量管理條例》及其《房屋建筑工程質量保修辦法》等法律法規規定，經甲乙雙方充分協商，一致達成如下共識，特立本協議為憑，望共同遵守：
一、承攬工程名稱與工程內容：(根據實際工程修改此處)。
二、承攬工程地點與范圍：
縣農業局家屬樓樓頂防水施工工程。
三、承攬工價與方式：
工程防水等所需一切材料費、人工費、車輛運輸費、人員保險費、稅費和其他所有相關費用，實行 元(大寫)總額包干(包工包料，費用包干，一次性包死)。在施工過程中，不論出現任何政策性調價、各種價格因素以及行業指令性調價，均不做價格調整。
四、質量標準：
乙方應保證嚴格按國家建筑質量規范及屋面工程、防水工程施工規范進行合理施工，采用符合國家標準的材料，確保施工質量。乙方承諾對維修后的房頂防水質量保修期為 1年。
五、承攬工期：
自簽約日起 日內竣工(雨天順延)，經驗收合格后交付使用。
2、如需發生工期順延的情況，必須由甲方簽字確認后，工期方可順延。
六、安全施工特別約定：
乙方在施工過程中，必須嚴格遵守安全施工規范、規程的規定，必須對現場采取各種安全防護措施，保證安全施工，乙方需對人員的人身安全、施工安全、所使用的設備安全等負全責，出現的任何傷亡安全事故，一切經濟損失和法律責任均由乙方負責。
七、付款方式：
甲方在竣工驗收合格交付使用之日起 日以內支付工程款 萬元。
八、違約責任：
防水工程在質量保修期內出現滲漏水問題(人為或不可抗力因素除外)乙方負責修復，因頂層屋面滲漏水造成的裝修損壞或其它問題均由乙方負責及時修復，乙方承擔修復的所有費用。如在保修期內，出現質量問題，甲方通知乙方后，乙方在三個工作日內不予修復或甲方無法通知到乙方，甲方有權另行聘請他人維修，所有費用由乙方承擔。
在施工過程中由乙方自身原因出現的任何影響施工的外界因素，應由乙方負責協調。并不得延誤工期。乙方承擔為甲方所造成的全部經濟損失。
施工過程中產生的廢棄包裝物(如編織袋、廢紙殼、廢木頭等)、建筑垃圾和施工所剩物資由乙方負責運出場地外，產生的費用由乙方負責。
乙方承擔對已完工程成品的保護及費用，直至竣工驗收交付使用。
甲方有權對乙方的工程進度、工程質量、安全施工、技術資料等進行監督檢查。甲方如發現乙方使用不合格材料或多次出現質量問題，有權解除合同并要求乙方承擔損失。
九、合同爭議的解決方式：
本合同未盡事宜甲乙雙方可另行協商;如果協商解決不成時，可依法向甲方住所地人民法院起訴。
十、其它：本協議自雙方簽字之日起生效。本協議一式三份，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
負責人(簽章)： 負責人(簽章)：
簽約時間： 年 月 日
看了房頂防水施工合同協議書的人還看了：