管網施工合同(2)
管網施工合同
五、安全要求
1、乙方必須遵守公司和項目管理的各項安全制度，定時對工人進行安全、法制教育，甲方對違犯制度規定的進行罰款處理，如多次違犯甲方有權清理出場。
2、進場后將各工人的基本情況名單報項目部登記備案。所有進場的工人必須簽訂安全責任書后方能作業施工。
3、乙方人員嚴禁在施工現場用火、吸煙等安全管理要求，違者造成后果由乙方自行負責。
6、乙方必須按時參加項目部例會。在施工過程中乙方無論遇到什么情況(不可抗力因素、及甲方要求除外)都不得停工和故意拖延工期。如停工，甲方按乙方已完成工作量的50%金額支付工程款并有權把乙方清理出場，保證金不退還;乙方必須保證甲方要求的工程進度，中途不能達到甲方要求的進度時，甲方有權更換班組，并按80%支付工程款，退還50%保證金，乙方無條件撤除現場。
7、乙方在施工過程中，發生安全事故所造成損失及賠償每次在壹萬元內的由乙方自行負責，其中稅金、補貼、保險福利及利潤等都包含在以上單價內，乙方不得以任何理由再要求甲方支付其他款項。壹萬元以上由甲方負責70%，乙方負責30%。
五、 保證金及付款方式
乙方進場時支付甲方 2萬 元做保證金,工程完工經甲方驗收合格20天內乙方并支付乙方總工程款的80%工程款，尾款在基礎工程完工后二個月內全部付清。
六、 若本工程發生上述工作之外的需要乙方完成的零星工作，乙方應在甲方的指導下積極配合完成，甲方開派工單確認工作量或單價，必須由項目經理、施工員、公司指定現場負責人簽字認可，否則結帳視為無效，特殊情況除外。
七、 工期要求
本項目工期定在88天內完成。
八、甲乙雙方責任
(一)甲方責任
1、負責施工現場各施工班組之間協調;
2、提供施工作業面及施工技術指導、交底、監督;
3、工程質量驗收、安全監督、檢查，工程量結算;
4、提供施工現場用水、用電和工人住宿;
5、如乙方為趕工期通宵加班作業，甲方負責解決加班生活。
6、如甲方原因或其它因素，造成停水、停電，現場甲方簽字認可后工期順延。
(二)乙方責任
1、按批準的施工方案和甲方發出的指令要求組織勞務作業，遵守甲方的各項規章制度，聽從甲方施工管理人員的統一管理和合理調配。按時參加項目部例會。
2、完成勞務約定應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令要求進行作業，隨時接受甲方和各級部門的檢查驗收，并承擔自身原因導致工程返工、修改的費用。
3、負責對新工人進行安全生產教育，嚴格按安全生產操作規程組織施工，保質、保量按期完成施工任務。
4、如乙方違約，承擔相應的違約責任。
九、其它及違約責任:
1、乙方如不認真履行合同條款，在施工過程中無故扯皮、停工、無理取鬧或無故要求終止合同，甲方按完成工程量的總額支付乙方50%，造成的損失由乙方全部承擔;且相關保證金不給退還乙方。
2、乙方在進場3天內必須保證施工人數每孔每天必須有人開挖，如果孔樁連續2天沒有開挖，甲方有權終止合同且不付給乙方任何費用。
3、如乙方拖延工期按1000元/天處違約金。(不可抗力因素、及甲方原因除外)
4、乙方在施工中必必須服從甲方、建設單位管理，晚上該加班的乙方無條件加班，不復從安排甲方處罰違約金500元-1000元/次。
5、施工中如乙方在工地上偷盜，甲方將按所盜材料價值的10倍對乙方進行處罰，情節嚴重者上報公安機關。
6、乙方在領取工資時，必須按甲方相關財務要求造相應金額人工工資表。
7、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議另行協商，由甲、乙雙方簽字章蓋后生效。
十、 本合同一式兩份，雙方各一份，簽字后生效結清尾款后自然失效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章):
施工負責人： 施工負責人：
身份證號碼： 身份證號碼：
聯系電話： 聯系電話： 簽約時間: 簽約時間:
管網施工合同范文三
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他有關法律、法規、條例等，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本天然氣工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_____________________________________________ 工程地點：________________ 施工圖號：__________________ 工程內容：______________________________________________
二、 工程承包范圍
施工圖所涉及的管道和設備的安裝及配套的土建工程等。標段樁號：中壓：__________________________ 低壓：___________________________
三、 合同工期
開工日期：_______________竣工日期：__________________ 合同工期總天數：_______天
四、 質量標準
按照《城鎮燃氣設計規范》GB50028—2006、《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范》CJJ33—2005、《現場設備、工業管道焊接工程焊接工程施工及驗收規范》GB50236—2011、《工業金屬管道施工及驗收規范》，現行建筑標準圖集等國家質量檢驗評定標準，工程質量達到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材與設備由發發包提供)
六、 合同價款
1、金額(大寫)：______________________________元(人民幣)
2、合同調整價款：施工中發生經發包方認可的設計變更、現場簽證、技術核定單所產生的價款。
3、工程款支付：工程竣工驗收合格后，工程結算審結半年內，分期付清。
4、計價依據：2011年山西省建設工程計價依據《建設工程預算定額》、《安裝工程預算定額》、《市政工程預算定額》、《山西省建設工程預算定額》，2011《太原市建設工程材料預算定額》、當期《臨汾工程建設標準定額信息》，招標工程按照招標文件的約定執行。
七、材料設備供應
施工圖中的主材及設備由發包人提供，主材及設備款在結算時扣回。輔材在發包人認可后可由承包人自購。所有材料設備必須出具產品合格證明。
八、工程質量保修
承包人對施工圖中所涉及的管道安裝及土建工程承擔質量保修責任。
1、質量保修期從工程竣工驗收合格之日起計算，保修期兩年。
2、保修范圍：施工圖及設計變更所設計的內容和項目。
3、承包人在保修期內接到搶修通知后，應立即到達事故現場搶修。非承包人施工質量引起的事故，搶修費由發包人承擔。
4、工程質量保修金為施工合同價款的5%，金額________元。
5、發包人在質量保修期滿經驗收合格后，將剩余的保修金返還承包人。
九、發包人的權利和義務
1、發包人向工地派駐現場管理人員，負責工程的管理、驗收及對外的協調。
2、開工前向承包人提供施工圖紙四套。
3、審查批準承包人的施工組織設計(施工方案)。
4、負責辦理開工前的有關審批手續，協助承包人解決施工現場的用水用電。
5、開工前以書面形式校驗水準點與坐標控制點。
6、協助處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構建物、文物、樹木的保護工作。
7、組織圖紙會審。
8、在施工中如遇到與施工圖紙不符的情況，發包人應及時通知設計單位到現場協商處理，并由設計單位出具書面處理意見。
十、承包人的權利與義務
1、承包人向工地派駐項目負責人，負責施工的組織、施工的質量、進度和現場安全管理等。
2、承包人對燃氣工程圖紙資料負有保密責任。
3、開工前向發包人提供施工組織設計(施工方案)。
4、提供對施工場地周圍地下管線和臨近建筑物、構建物、樹木的保護措施及方案，經發包人批準后實施。
5、開工、暫停施工、工期延誤等必須按規定出具書面報告，經發包人批準后實施。
6、嚴格按照施工圖及相應的標準規范進行施工。
7、承擔施工現場的安全和保衛工作，嚴格履行《燃氣工程安全施工責任協議書》中的乙方責任，消除隱患，杜絕事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應承擔相應的賠償責任。
8、工程不得轉包。非經發包人同意，承包人不得將所承包的工程的任何部分分包，一經發現，發包人有權單方面終止本合同，并要求承包人賠償相應損失。
9、按照國家及公司有關文明施工的具體要求組織施工。
10、工程完工后3日內通知發包人現場管理人員組織驗收，工程竣工驗收合格后7日內，將竣工材料及結算材料報發包人審核。
11、承包人向發包人承諾按照合同的約定組織施工、并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
十一、違約責任
1、發包人違反本合同約定，賠償其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。
2、承包人違反本合同約定，延誤工期的，工期每延誤一天，發包人按工程總造價的2%扣罰承包人;未達到合同約定質量標準或其他違約的，承包人無償返工并賠償因其違約給發包人造廠的一切損失。
3、承包人若不按期將竣工資料及竣工結算轉交發包人，每延誤一天，發包人按工程總造價的2%扣罰承包人。
十二、安全責任
承包人由于安全措施為按有關規定落實造成安全事故，導致施工人員或第三者傷亡，由承包人承擔全部責任，并承擔全部經濟損失及賠償。承包人應為施工現場有關人員的生命財產和施工機械辦理保險，支付保險費用。
十三、爭議
1、約定請建設行政主管部門調解。
2、調解無效可向當地人民法院提請訴訟。
十四、本合同未盡事宜、雙方可按照《建設工程施工合同》GF-2013-0201示范文本中的通用條款執行。
十五、本合同雙方簽字蓋章后生效，在竣工驗收、結算完畢、保修期過后終止。
十六、本合同一式陸分，發包人肆份，承包人貳份。要求陸份用鋼筆或碳素筆工整填寫。合同簽訂后，擅自涂改無效。
甲方：乙方：
年月日：
看了管網施工合同的人還看了：
5.管道施工合同樣本