環氧地坪施工合同范本_環氧地坪施工合同樣本
環氧地坪施工合同范本_環氧地坪施工合同樣本
環氧地坪漆具有一次成型、防塵、耐磨、節能環保、施工簡便、周期短等優點。那么環氧地坪施工合同怎么寫呢?以下是在學習啦小編為大家整理的環氧地坪施工合同范文，感謝您的欣賞。
環氧地坪施工合同范文篇一
甲方：電話： 乙方： 電話：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：
第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環氧砂漿地坪
第三條：工程質量標準
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于C25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方： 乙方：
簽訂地點： 日期：
環氧地坪施工合同范文篇二
業主單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》以及上海市有關規定，本著互惠、互利的原則，結合本工程的具體情況，雙方經友好協商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：承攬工程概況
1、 承攬工程名稱：
2、 工程地址：
3、 承攬方式：包工包料
第二條：工程承攬內容
1、 加工成品的名稱(標的)：無震動止滑坡道
2、 加工成品的顏色：綠色、黃色
3、 工程面積：
4、 工程施工工藝：鏝涂等
第三條：工程工期
本工程的工期定為___天，即 年___月___日進場開工， 年 月 日完工。施工后地坪養護期為三天。施工工期原則上以合同為準，因自然原因(如天下雨造成地坪潮濕等情況)乙方無法施工，甲方應適當延長施工期限。
第四條：工程驗收及保修條件
1、 乙方按照第二條內容的工藝施工及驗收，涂層表面應無裂紋、無分層、無底色泛出、不透底、不起泡。
2、 工程竣工三天后應內進行驗收(法定節假日順延)，否則視同驗收合格;在驗收之前，未征乙方同意使用者，視同驗收合格。
3、 本工程保修期為壹年，在保修期內，因乙方施工原因而造成的質量問題，由乙方負責返修，因甲方人為機械操作及其它原因(如地表未干而要求乙方趕工)造成的任何后果由甲方負責。
第六條：結算方式及期限
1、 進場款：按合同總價30%;計： 元在乙方材料進場當日支付。
2、 進度款：按合同總價60%;計： 元在施工至50%時支付。
3、 尾 款：按合同總價100%;計： 元在工程竣工七日內一次結清。
第七條：甲方提供地坪施工條件
1、 水泥素地符合國家有關標準;混凝土強度不應小于C25，表面應該壓光;無 裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層 的水泥砂漿配比不小于1：2.
2、 素地基本平整，2米標尺內，誤差不應大于3mm，整體粉光并養護28天。
3、 水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、 施工時空氣相對溫度不大于80%，環境濕度不低于0℃.
5、 施工前甲方應向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負擔。
6、 施工期內甲方不允許安排交叉施工。
7、 提供乙方施工所需物安全堆放場所。
第八條：施工代表
甲方指派 同志作為本工程駐工地現場代表，乙方指派 同志作為本工地現場代表，共同負責現場施工事項。
第九條：違約責任
1、 本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規定義務，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向對方支付償金。
2、 乙方施工完畢，甲方應負責保護;由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負責。
3、 甲方應及時交所需施工場所提供予乙方進場施工，不按排交叉作業。如因特殊原因進行交叉作業的，須與乙方協商后進行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負責損失。
4、 甲方應按時支付合同規定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權停工或中止合同 ，因此造成延誤損失由甲方承擔，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。
5、 甲方超過合同規定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約 金。
第十條：合同效力
本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結清工程款之日自然失效。
第十一條：未盡事宜
本合同未盡事宜由甲方雙方友好協商解決。
本合同壹式貳份，雙方各執壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
單位： 單位：
負責代表： 負責代表：
電話： 電話:
日期：______年___月___日 日期：______年___月___日