土建基礎工程施工合同模板

　　在我國城市化進程不斷推進的今天,土建工程中的地基基礎工程也始終占據著重要地位,它的施工質量將直接影響到整個土建工程的安全穩固。那么對于土建基礎工程施工合同你有多少了解呢?以下是在學習啦小編為大家整理的土建基礎工程施工合同范文，感謝您的閱讀。

　　土建基礎工程施工合同范文1

　　發包單位： (甲方)

　　承包單位： (乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，明確甲乙雙方的權利、責任和義務，經充分協商，雙方達成如下共識：

　　1. 第一條 工程概況

　　1. 工程名稱：

　　2. 工程地點：

　　3. 工程內容：

　　4. 承包方式：包施工包檢測(檢測項目：每棟樓三顆靜載，20%小應

　　5.. 施工期限：準)

　　6. 工程質量等級：

　　7. 第二條 工程價款及取費依據

　　1. 工程單價：

　　2. 工程總價：

　　第三條 甲方責任

　　1. 辦理正式工程和臨時設施范圍的土地征用，施工許可證等手續。

　　2. 負責施工現場的“三通一平”工作，即水通、路通、電通、場地平整，保證能通行60噸拖掛車，清除地上及地下障礙物，具備乙方施工條件，提供地下管網資料。

　　3. 提供樁位平面圖和施工圖，負責建筑物定位，提供工程地質資料和建筑水準點與坐標控制點。

　　4. 開工前組織乙方和設計單位及相關人員進行設計交底和圖紙會審，提供乙方施工所需的相關資料。

　　5. 對工程質量、工程進度進行監督并辦理單據簽證手續。

　　6. 在施工過程中遇到施工現場周圍的居民、單位或其他人員因非施工原因而阻撓施工，應及時協調解決，并承擔其費用。

　　7. 工程中途由于供樁不及時等甲方原因造成停工的，甲方支付給乙方工人每日停工費80元/天計算，機械臺班停工費每天2000天。甲方不按合同規定及時付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付應付工程款的萬分之五的違約金，逾期最長不超過3天。3天后如甲方仍未按照合同規定支付應付工程款項，乙方有權提出停工。由此引起的工期延誤及損失全部由甲方負責。

　　8. 接到乙方完工并檢測合格材料三天內組織竣工驗收工作，辦理驗收簽證手續。工程竣工驗收合格后甲乙雙方結算完畢，應按合同約定付清工程款。如不能按時付款時，甲方每日向乙方償付拖欠工程款總額萬分之五的違約金，逾期最長不超過7天。7天后如甲方仍未按照合同規定支付工程款項，乙方有權通過法律途徑解決，甲方承擔由此給乙方造成的損失。

　　第四條 乙方責任

　　1. 根據圖紙要求，設計施工方案。按照甲方提供的數據和軸線，施放樁位，并于現場確立定位軸線及標高等的固定標志，做為復查驗收的依據。

　　2. 依照設計圖紙的技術要求組織施工，保質、保量、保工期(施工期間如發生不可抗力的自然災害等因素，工期相應順延)完成任務，做到文明施工，安全生產，場地整潔，負責現場安全。

　　3. 及時向甲方提供施工報表及有關資料，反應施工問題，接受甲方監督。

　　4. 屬于乙方責任的工程質量問題，負責無償修理或承擔相關責任。

　　5. 工程進行中如因乙方原因未能按合同規定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方償付工程總造價萬分之五的逾期違約金。

　　6. 第五條 工程變更及施工簽證

　　1. 施工過程中由于設計變更或甲方提出工程變動而造成的損失及非施工單位造成的停電、停水和遇地下隱蔽構筑物等無法施工，所發生的停工、窩工、返工和相應損失，雙方應及時辦理簽證，并承擔相應的費用。

　　2. 因甲方未按合同第三條完成應承擔的工作，給乙方造成的經濟損失，由甲方7天內解決有關手續，繼續施工，否則超過7天甲方承擔現場施工人員的工資和機械費用，工期順延。

　　3. 施工中發生的工程內容之外的工作量，可由甲方委托乙方承辦，并經雙方簽證列入工程決算。

　　第六條 工程竣工結算

　　2. 50%的工程款，乙方施工完成一棟樓，甲方付給乙方該棟樓施工費的清。

　　3. 工程結束后非乙方原因在15天內甲方仍未搞好竣工驗收工作，則視為竣工驗收合格。

　　4. 第七條 工程質量及驗收

　　1、GB50202-2002(建筑地基基礎工程施工質量驗收規范)及經甲方審定的乙方施工設計，為雙方驗收工程的依據。

　　2、全部工程完工并檢測合格結束后，乙方于三日內整理好全部資料報甲方現場驗收，甲方須按時參加;如甲方不能按時參加，則應通知乙方并承認乙方專職質檢員的驗收結果，并辦理簽證驗收。

　　3、工程驗收后，乙方交甲方如下材料：

　　1. (1) 材料試驗記錄

　　2. (2) 樁位竣工平面圖

　　3. (3) 工程設計變更及現場簽證記錄

　　4. (4) 現場施工記錄

　　5. 第八條 物資供應

　　本工程所使用的施工材料由乙方供應，必須確保材料合格，符合有關質量標準和要求。

　　1. 第九條 設計變更

　　施工圖修改和變更，須經設計單位及雙方代表簽字方可有效。

　　第十條 由于非乙方的原因，停工、停建或遷址，甲方必須據實結算，于本合同承包內容完工后十日付清工程款，并賠償乙方相關費用。

　　第十一條 本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具備同樣法律效益。

　　第十二條 爭義的解決方式

　　如雙方就本合同發生爭議，雙方協商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第十三條 本合同自簽訂之日起生效，工程款結清后自動失效。

　　第十四條 備注：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　土建基礎工程施工合同范文2

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、甲方工作：

　　1、消除施工現場一切障礙物，使施工場地平整，樁基施工過程中發現有以上事項遺留問題，應負責處理并承擔一切費用。

　　2、開工前將水源、電源接通到施工現場內，并保證在施工中全天(24小時)供電、供水。因停電、停水需租用機械等的費用，應由甲方全部承擔。

　　3、在施工過程中遇有施工場地周圍的居民阻撓施工，應及時協調解決，并承擔其費用。

　　4、開工前應備全乙方在施工中所需要一切材料。

　　5、開工前應提供樁基平面圖以及樁徑尺寸。

　　6、工程中途停建、緩建應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、窩工、機械搬運等實際費用。

　　二、乙方工作：

　　1、組織人員做好各項施工準備工作。

　　2、按照甲方提供的樁基平面圖以及樁徑尺寸，嚴格按照施工圖紙和有關操作規程進行施工，確保工程質量，抓好文明安全施工。如出現工程質量問題，要返工重新施工的情況下，乙方要負責所有材料和工費。

　　3、施工中如因乙方原因發生工傷事故，由乙方承擔經濟損失和一切責任。乙方必須提供操作工人的工傷事故保險單，如發現工傷事故保險金額不足或未保，賠償金由乙方全部負責。

　　三、合同價款和工程款支付：

　　1、合同價款根據雙方達成的工程單價______________。

　　2、工程款支付由工程完成進度在_______%以內，甲方應按全額撥付工程款_______%，工程尾款留_______%待工程竣工(樁頭)驗收后付清。

　　四、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　土建基礎工程施工合同范文3

　　建設單位：(甲方)

　　施工單位：(乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關規定，雙方就完成 邊坡支護 項目施工有關各項事宜，甲乙雙方本著友好合作與互惠、互利的原則，經充分協商達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程項目：

　　1.3工程地點：

　　1.5工程質量：

　　1.4工 程 量：

　　第二條 承包方式 包工包料

　　第三條 承包范圍：

　　第四條 工程工期

　　4.1有效工期總天數為天，本合同工程定于年月日開工，于 年 月 日竣工。如不能按期開工，工期以實際開工之日起計算。