建設施工勞務合同樣本(2)
八、甲、乙雙方責任
1、甲方責任
(1)甲方負責三通一平(路通、水通、電通和場地平)，以及提供乙方施工人員住宿和生活用房。
(2)甲方負責交納施工人員的保險費用。
(3)甲方負責提供施工圖和技術交底工作。
(4)甲方負責辦好開工前的各種手續，并負責各種障礙物及當地人員阻工現象，以免中途因手續不全或材料不及時到位造成停工，如停工10天以上，甲方無條件承擔一切經濟損失和施工人員每人每天150元誤工費。
(5)乙方在施工中如甲方到付乙方工程進度勞務工資不到位時，乙方有權停工，所造成的一切經濟損失和每人每天誤工費150元。
2、乙方責任
(1)乙方必須組織好施工隊伍和各種機械設備工作。
(2)乙方在施工中，必須保質保量精心施工，確保工程質量和施工中安全。
(3)乙方在施工中，必須按圖施工，如在施工中造成返工，一切損失由乙方負責。
(4)乙方在施工中對圖紙不懂，及時向甲方反映取得答復，擅自作主造成返工損失自負。
(5)施工中必須建立安全生產責任制，以確保安全無事故，如發生的人為意外事故由乙方承擔全部責任。
九、違約爭議
1、任何一方違反本合同以上約定，均構成違約。違約應承擔違約再作，并賠償守約方受到的一切損失，違約金按合同約定計算。
2、雙方在履行本合同的過程中發生爭議，應當通過友好協商和調解，通過協商不能達成一致意見的，雙方可以向當地人民法院提起訴訟。
3、發包人(甲方)不按期撥付工程勞務款，每逾期一天應向承包人(乙方)支付 元違約金，逾期10天，應向乙方每人每日支付150元違約金。
4、乙方必須遵守雙方的總工期和節點合理工程，因無故停工或其它原因造成停工，每天向甲方支付違約金5000元，逾期10天以上，每天向甲方支付1萬元違約金。
5、甲方未按合同約定時間支付給乙方工程款，乙方仍拖欠民工工資，甲方無條件承擔清償拖欠民工工資的連帶責任，因民工鬧事由甲方承擔一切責任。
十、未盡事宜，雙方另行協商解決，另作補充協議，本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，并具有同等法律效力。
十一、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，全部勞務工程款付清后，本合同方能失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工勞務合同范文3
工程承包人(施工總承包人)：
(甲方) 勞務分包人：(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規，遵循平等公平和誠實信用的原則，經雙方就勞務分包事項達成一致，訂立本合同。
1、勞務分包工作對象及提供勞務內容
工程名稱：
工程地點：
分包范圍：
建筑面積：
2、分包工作限期：年月年日
3、工程質量，本工程質量按《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量評定標準》和圖紙設計要求，建筑單位要求的施工標準必須達到中級裝飾等級。
4、承包方式：承包范圍及承包單價
a)承包方式：清包人工費
b)承包范圍：所有室內外墻抹灰、外墻保溫、悶頂和天溝立面保溫及抹灰、樓梯抹灰及大理石鋪粘、室內地面、屋面瓦、防水上保護層、煙囪抹灰及女兒墻抹灰(不包括天棚抹灰)。
c)本工程單價為/m2(按工程實際建筑面積計算)。
5、標準范圍
除工程合同外另有約定：
a) 如本工程圖紙設計變更，甲乙雙方另行商議。
b)如因甲方材料供給及工費不到位造成的工期延誤及乙方人工浪費由甲方負責承擔。
C)如因乙方造成的工期延誤由乙方負責承擔
6、文明施工及安全責任
勞務分包人按工程總承包人要求做好文明施工及安全措施如發生安全事故由責任方負責。
7、工具使用與材料管理
勞務分包人自帶小型工具，其它大型工具及鋁合金靠尺和消耗品由工程總承包方提供，現場使用材料由甲方提供，乙方不得浪費材料，應作到工完場清，如乙方造成的材料浪費由乙方負責賠償責任。
8、工期及付款方式
本工程由開工到每棟樓內外墻抹灰完畢，甲方應付給以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完畢，在付以完工程量的80%，其它項目完工及工人退場后應付剩余工程款的95%，余款等工程竣工驗收后一次性付清。
9、其他
施工期間如遇到人力不可抗拒的自然災害，工期相應順延。
10、本合同一式三份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了建設施工勞務合同的人還看了：
1.土建勞務合同范本
建設施工勞務合同樣本(2)
