景觀綠化轉包合同范本(2)
第九條：違約責任
1、因甲方工程量變化或圖紙變更造成工期延期的，竣工日期應予以順延。
2、甲方未能按本合同約定進行竣工驗收的，由甲方承擔工程保管及風險責任。
3、甲方逾期付款的，導致施工無法進行，乙方可停止施工。
4、工程質量達不到約定標準，由乙方承擔相應的責任。
5、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續停工兩個工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。
6、乙方應向甲方支付的違約金，甲方在應付未付款中扣除，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。
第十條：轉讓條款
未經合同雙方共同書面同意，任何一方不得單方面全部或部分轉讓其在本合同項下的權利和義務。
第十一條：合同終止
1、因解除而終止
(1)由于乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達乙方時生效，乙方應按本合同約定承擔違約責任，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。
(2)由于甲方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方認為本合同已無必要繼續履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則乙方有權向甲方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達甲方時生效，甲方應向乙方支付雙方確認已完成工作量的款項，并按本合同約定承擔違約責任。
(3)合同一方依本合同約定行使解除權的，合同自解除通知送達之日起終止。
(4)合同終止后，不妨礙一方向違約方追究違約責任。
2、有下列情形之一的，合同權利義務終止：
(1)本合同按約定履行完畢;
(2)本合同經各方協商一致而終止;
(3)本合同因一方出現本條第1款的違約情況(包括一方擅自轉讓本合同項下權利義務行為)，另一方發出解除合同的通知;
(4)法律法規規定終止的其他情形。
第十二條：適用法律條款
本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律規定。
第十三條：爭議的解決
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決;如果協商不能既解決，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
第十四條：其他
1、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方友好協商，另簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
3、合同及其補充協議經雙方簽字、蓋章之日起生效，并在保養期界滿，接清余款之日起自行終止。
4、本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份，每份均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
景觀綠化轉包合同范文3
發包人：(簡稱甲方)
承包人：(簡稱乙方)
甲、乙雙方依照《合同法》和其他相關法律、法規的規定，遵循公平、誠信的原則，經協商一致，現就“淮北樣板區綠化、景觀、鋪裝”等工程施工事宜訂立本合同。
第一條 項目工程概況
1、工程名稱：淮北樣板區綠化、景觀、景觀照明、鋪裝等工程。
2、工程地點:
第二條 工程承包范圍和內容
1、承包范圍：淮北樣板區綠化、景觀、景觀照明、鋪裝等工程 。
2、工程總面積：約5800m2。
3、工程內容：2012年10月“合肥景觀設計有限公司”設計的施工圖紙范圍內的綠化、景觀、景觀照明、鋪裝、等所有內容。
第三條 承包方式 包工包料，包質量、工期和安全施工。
第四條 合同工期
開工日期：2012年 月 日;
竣工日期：2012年 月 日;
合同工期總日歷天數 日。
第五條 材料供應
1、乙方所進入的材料、綠化苗木，必須經過甲方驗收，經驗收合格后方可使用。由于乙方采購的材料、綠化苗木和設備等不符合質量要求或規格有差異，乙方不得使用并立即負責重新采購符合本工程要求的材料、綠化苗木;如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
2、考慮到本工程的重要性，乙方負責采購的成品、半成品須經甲方同意。
第六條 工程質量
1、工程質量標準：合格 。
2、由于綠化、景觀工程的特殊性，為確保美觀、經濟和適用，經甲方認可后，乙方在施工中采購的鋪裝材料必須按《附件2》的要求經甲方、監理公司選樣、封樣后方可使用;喬木、苗木必須按《附件1》要求經甲方、監理公司確認后方可載植。
3、乙方在施工中應加強質量管理，建立有效的質量控制和檢查制度，積極配合甲方工作人員進行工程質量監督，因乙方施工原因造成部分工程質量不合格，乙方應在限期內進行修補或返工，其損失由乙方自行負擔。
第七條 質保期和質保范圍
1、質保期：綠化保活、鋪裝等其它均為兩年;質保期從驗收合格交付甲方之日起計算;質保范圍為乙方施工的全部工程。
2、苗木在質保期內由乙方保活，若出現死亡，由乙方無條件更換;乙方應在接到甲方書面通知之日起一周內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權另行安排其他施工單位更換綠化苗木或其他材料，費用在質保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
第八條 工程價款及工程款支付方式
1、工程暫定總價：大寫：壹佰貳拾萬元整 (￥1200000.00元 )。本工程竣工驗收合格后按實結算，土建執行2000年《安徽省綜合價目表》第二版及2003年補充定額;裝飾執行1999年《安徽省裝飾工程綜合價目表》第二版;取費率土建按零星、裝飾按四類取費標準。綠化綜合單價執行《附件1》，鋪裝石材執行《附 3件2》、其它材料按2012年11月份《淮北市場信息價》下浮5個點，人工費按政策性文件進行調整。
2、工程價款的支付：土建鋪裝、景觀照明安裝、綠化苗木栽植施工結束(本合同承包范圍內的所有內容)，經項目公司、項目工程部、監理公司驗收確認，甲方付乙方合同暫定總價的70%。工程驗收合格并移交，乙方按甲方工程結算流程上報竣工結算，附經項目公司、監理公司確認的竣工施工圖紙。甲方在收到乙方結算資料之日起兩個月審核完畢，經雙方簽字之日起十日內甲方付至乙方結算總價的95%;余款5%于質保期滿無質量問題后一次性無息付清。
3、合同范圍內工程如發生變更、簽證，應及時辦理變更、簽證手續，并按《附件4》甲方集團公司“設計變更、工程簽證管理制度”流程及時辦理簽證確認手續，三日內送甲方集團公司成本采購部備案后，方可作為結算依據。
第九條 甲方責任
1、開工前五天，甲方向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明兩份，并向乙方進行現場技術交底。
2、向乙方提供施工所需要的水、電源接口，并說明使用注意事項，水、電費由乙方自行承擔。
3、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
4、指派 小小(聯系方式：1395600000000)同志為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
5、雙方約定甲方應做的其他工作。
第十條 乙方責任
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工組織設計和進度計劃，交甲方審定。
2、指派 夏云(聯系方式：13505510000) 同志為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。
4、參加竣工驗收，提交工程結算資料。
5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木。做好施工現場保衛和垃圾清掃、處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
6、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各項設備管線。
7、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
8、乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包名義轉包給他人，否則甲方有權解除本合同。
第十一條 竣工驗收
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期應予順延。
2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知之日起十五日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
3、工程具備竣工條件后，乙方向甲方提交竣工報告。從竣工驗收合格之日起10日內，乙方應向甲方提交工程技術材料一式兩份。
第十二條 安全生產
1、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
2、甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任及發生的費用。
第十三條 違約責任
1、如甲方未按期撥付工程進度款超過3日的，乙方有權暫緩施工，施工工期順延。
2、乙方未按期竣工，每逾期一日，乙方須按每日合同暫定總價款的 2 ‰向甲方支付違約金;如累計逾期竣工超過15天的，甲方有權解除本合同，乙方應賠償甲方的全部損失。
3、工程竣工后，經驗收質量不合格的，乙方須無條件進行整改，直至驗收合格，且工期不順延;因整改導致工期延誤的，乙方應按本條第二項逾期竣工的違約金標準向甲方支付違約金;經一次整改后，質量仍不合格的，甲方有權不予支付剩余工程款并有權解除合同，乙方應賠償甲方包括逾期交房違約金在內的全部損失。
4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場材料、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
5、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔。
第十四條 爭議解決方式
1、本合同在履行過程中如發生爭議，雙方首先應協商解決;協商不成的，雙方均可向淮北人民法院起訴。
2、對于不存在爭議的部分，甲、乙雙方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定生效前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十五條 合同生效及終止
本合同自雙方法定代表人或委托代表人簽字并蓋章之日起生效，所涉工程竣工驗收完畢且質量保修期滿無任何質量問題時，本合同自行終止。
第十六條 合同份數
本合同一式陸份，甲方肆份，乙方貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了景觀綠化轉包合同的人還看了：
1.景觀綠化合同