2017建設工程施工合同范本_2017建設工程施工合同書(2)
第七條 工程質量與竣工驗收
1、本工程質量達到合格。
2、基礎工程由甲方驗收合格后在甲方發出形式通知前由乙方復驗，乙方復驗合格后在開工通知上簽字確認，開始計算工期。
3、工程驗收由甲方單位組織，鋼結構工程以《門式鋼架輕型房屋結構技術規程》CECS102：2000標準驗收。
4、乙方施工完畢后，向甲方或甲方代表提交竣工通知書，乙方提出的竣工通知書的日期視為本工程竣工日期。甲方或甲方代表收到通知書后10日內應組織驗收，10日內甲方未組織驗收或未驗收而甲方使用的，視為工程已經驗收合格，可進行工程款的結算。工程未驗收甲方擅自使用的，由此發生的質量問題和其他問題，乙方不承擔責任。
5、鋼結構工程在主框架完成后，甲方應組織相關部門進行中間驗收。乙方應在主框架安裝完成后2日內向甲方遞交中間驗收音樂會證明書，甲方在接到證明書后2日內組織驗收，并在證明書上簽字。如甲沒有在規定時間內組織驗收，乙方認為甲方認可乙方主框架施工質量，乙方繼續施工。
6、工程竣工或竣工驗收合格后，除一次性包死的固定價的工程外，乙方向甲方提交本工程決算書，甲方在收到工程決算書15日內給予確認，逾期未確認的，視為甲方認可竣工決算書。若工程需第三方審計才能確定最終工程價款的，甲乙雙方在竣工后7日內進行已會工程款的核對 ，并出具書面核對憑證。
7、若工程驗收不合格，乙方在3日內可提出異議，經檢查確實不符合質量國家標準，乙方應負責無償返修，直至達到質量要求。
8、雙方對工程質量發生爭議，無法達成一致意見時，由雙方協商同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此所造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任的，由雙方根據責任分別承擔。
第八條 設計與施工變更
1、正式的設計圖紙、說明等有關技術資料，作為施工的有效依據，形式前由甲方改選組織設計交底和三方會審做出紀要義務，作為施工的補充依據。雙方不得擅自修改。
2、施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理的地方，發現方應及明以書面方式通知對方，由提供設計圖紙方及時會同設計單位研究決定修改意見，乙方按照修改或變更的設計圖紙進行施工。由此所發生的費用由甲方承擔，工期順延。
3、施工中甲方若需對工程設計進行變更，應提前7天以書面方式乙方，變更超過規劃管理部門批準的建設規模時，甲方應向主管部門報請批準，因變更導致合同價款的增減和造成乙方的停工窩工損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
4、乙方在工程變更確定后7日內，向甲方提出工程變更聯系單，經甲方或甲方代表簽認后，變更合同價款。甲方無正當理由不簽認時，自乙方出具工程變更聯系單之日起7日后視為變更工程價款聯系單乙方被甲方確認。
第九條 工程保修
1、本工程保修的要求，按照《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定執行，乙方在工程質量保修期內，承擔本工程質量保修責任。
2、要工程質量保修的范圍為本合同第一條約定的乙方工程承包范圍內。
3、本工程質量保修期限參照《建設工程質量管理條例》的規定執行。工程保修期自工程竣工之日起計算。
4、屬于乙方保修范圍內的項目，乙方在接到甲方維修通知之日起7日內派人維修。乙方維修完成后，由甲方組織驗收。
第十條 設計要求
1、基本風壓：060KN/㎡
2、基本雪壓;0.35KN/㎡
3、地震設防烈度:6度
4、檁條屋面板及配件:0.25KN/㎡
5、屋面均布活載(不上人屋面):0.35KN/㎡
6、焊接:二級
第十一條 其他條款
1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
2、協商不能解決的，可向乙方所在地人民法院起訴。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各保留一份，二份合同具有同等效力。
4、本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收合格后，除保修條款外，其他條款終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2017建設工程施工合同范文3
發包單位(甲方)：
承包人：(乙方)：
根據«中華人民共和國經濟合同法»和«建設安裝工程承包合同條例»的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第1條：工程概況
1.1、工程名稱： 九龍明珠D標段
工程地點：
工程內容：
含如下內容：地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。
工程總價： 按下室占地面積×18元(此價格含不可考慮的因素，沒有任何價格調差)。
工 期：第2條：合同使用標準和法律
2.1、合同使用標準：«GBJ7—89»、«JGJ94—94»
2.2、適用法律：«中華人民共和國經濟合同法»和«建設安裝工程承包合同條例»
第3條：甲方工作
3.1 公布工地各項管理制度，對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監督施工質量并協調解決施工過程中的各種問題。
3.2按照合同條款按時按量支付工程款。
3.3如乙方不服從甲方指揮，不能按時完成甲方規定的施工任務，或發生重大失誤導致工程停工，甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的，由乙方負責賠償。
3.4負責加強安全管理、完善安全規章制度，做好安全設防。
3.5對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場。乙方不服從甲方現場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內容)的，甲方有權另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責，對消極對待、屢教不改的，甲方有權終止協議;中途退場的，甲方有權不付任何工資費用。
第4條：乙方工作
4.1乙方須安排一個負責人長期呆在現場協調工作，至該工作內容全部完成為止，
4.2 乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除，標高測量中乙方必須派人員配合，嚴禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。
4.3 前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員，如進度達不到要求，甲方有權終止合同，并按完成的50%結算。
4.4 乙方進場后，甲方負責提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發生安全事故，由乙方完全負責，嚴格遵守公司的各項安全，生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度，如進度嚴重跟不上，甲方有權中止乙方的合作。
第5條：工程款
工程款支付金額和時間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清，甲方違約的責任：甲方不按期付款，乙方有權停工，甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據。
第6條：合同的生效與終止
合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條：合同份數:甲乙雙方各執2份。
第8條：合同款未盡事宜，經雙方協商后，用補充協議補充或協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了2017建設工程施工合同的人還看了：
2017建設工程施工合同范本_2017建設工程施工合同書(2)
上一篇：裝飾施工合同范本
下一篇：2017建設施工合同范本
