土方工程施工合同范本(2)
六、結算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;
2、本合同自簽定生效之日起，甲方應在_______日內一次撥付給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應根據工程進度撥給乙方進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的百分之________的尾數款，待工程竣工驗收合格后結清，不按合同規定時間、數量、比例撥付工程款的，按銀行有關逾期付款辦法的有關規定處理。
3、乙方必須提供經稅務機關認可的建安發票，否則甲方有權拒絕付款，且工期不予順延。
七、乙方必須服從甲方工地代表及監理工程師的監督管理，甲方必須給予乙方施工必要的協助與支持。
八、乙方要做好安全生產工作，如發生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。
九、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。
十、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完工，每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給乙方利息。
十一、爭議解決：如雙方發生爭議，甲乙雙方應該友好協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。
十二、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款,補充條款為本合同的補充合同,與本合同具有同等的法律效力.
十三、雙方可以約定將與該工程有關的工程項目一覽表等文件作為本合同的的附件，為該合同的組成部分，應共同遵守。
十四、本協議自雙方簽字或蓋章后生效，一式_____份,雙方各持___份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方工程施工合同范文3
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。
一、工程概況：
工程名稱：珠海長隆國際海洋度假區一期
工程地點：珠海市橫琴島
工程內容：土方開挖回填運輸
二、、承包方式及價款：
PC200挖機 元/臺班，共計兩臺(包括進退場費用);
三、工程負責人
甲方派____潘凌___同志為駐現場負責人，乙方派_____________同志為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程質量、進度進行監督，辦理驗收交接手續和其他相關事宜。
四、工傷事故：
乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工過程中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其它損失由乙方負擔，乙方不得因此影響工程施工進度。
五、工期：
本合同全部工程于2010年3月開工至2010年7月竣工，共5個月。在施工過程中，除遇下列情況外，工期不予順延。
1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的;
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的;
3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件，以及設備不符合規格要求，被迫停工或不能順利施工的。
六、工程質量
乙方必須嚴格按照甲方現場管理人員的要求，在指定位置、指定標高保質保量完成;
七、雙方責任
甲方責任
1、 按本合同約定的期限支付工程款(含進度款和結算款);
2、負責現場施工的協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查,辦理簽證中間工程的驗收手續;
3、在開工前,就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;
4、協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續;
5、核查乙方進場人員安全教育證,培訓上崗證;
乙方責任
1、服從甲方、監理及業主現場指揮及管理;
2、服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程項目的施工質量、安全、進度、文明施工負責;
3、按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的 全部工作內容并交付使用;
4、制定妥善的工程質量和安全保證措施;
5、對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。
6、乙方要做好安全生產工作，如發生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。
7、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。
八、結算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;
2、每月按甲、乙雙方確認的臺班數乘以合同單價付款至80%;
九、其他
本協議自雙方簽字或蓋章后生效，一式_____份,雙方各持___份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了土方工程施工合同的人還看了：
5.土方施工合同范本