裝飾工程施工合同書(2)
十四、竣工驗收
1、工程完工后，乙方應及時提交技術資料、竣工圖和竣工驗收報告。竣工日期為乙方送交報告，取得并向甲方提供相關職能部門驗收報告的日期。
2、甲方代表在收到乙方送來的全套報建、驗收資料及竣工報告7天內不組織驗收，應視為工程驗收合格以及竣工驗收報告已被批準，甲乙雙方即可辦理結算。
十五、結算方式
1、乙方以書面形式提交甲方結算通知書。
2、本合同結算辦法按實際已完合格施工內容照實結算。
3、甲方代表在5天內不辦理結算手續視為該結算文件批準認可。
十六、工程質保
工程保修期一年，保修押金3%。保修期內如出現乙方施工質量問題，乙方負責免費整修。保修金應一年期滿返還乙方。乙方應在接到甲方通知后7天內維修完畢，如乙方未按時維修完畢、未維修或者無法修復，甲方可請第三方修復，維修費用由乙方承擔，且甲方無需退還乙方保修押金。
十七、施工安全
1、乙方進場施工時，嚴格按國家及成都市安全文明施工規定組織施工，制定切實可行的安全文明施工管理規章制度，建立完善的安全管理機制，并在施工中嚴格監督實施。
2、凡因乙方原因，乙方及乙方相關人員在施工過程中，發生的人員安全傷亡事故，由乙方自行承擔一切責任，并由乙方完全承擔一切損失費用。如第三方原因造成乙方人員傷亡或財產損失，先由乙方負責處理，承擔費用，后由乙方向責任方追償，甲方可協助乙方處理相關事宜。
3、因乙方原因造成甲方或第三方人員傷亡或財產損失的，應由乙方承擔一切責任和賠償費用。((包括但不限于：財產損失、人身損害賠償、甲方對第二方的賠償、甲方間接損失、調查取證費、律師費等)。
十八、施工條件
施工中的三通一平，現場障礙，前道工序的完工驗收等，甲方應提前解決。施工用電、現場臨設(腳手架)等土建配合及配合費工作應由建設單位負責提供解決。
十九、報建報審
外墻工程如需立項報建報審，報建報審手續由乙方負責辦理，報建報審費用由乙方承擔。
二十、施工工期
1、本工程項目制作加工及施工工期： 天。
2、開工時間：以甲方書面通知為準。
3、如因甲方不依約按工程進度支付工程款，從而造成工期順延。如因工程變化和設計變更，停電、降雨(超過8小時)等不可抗力原因造成工期延誤，工期相應順延。
二十一、甲方提供所有勞務人員食宿場地。
二十二、其他約定
乙方向甲方提供承包合同履約擔保金柒拾萬元匯入甲方帳戶上后，此合同生效。
本合同未盡事宜，雙方協商解決。雙方如因合同發生爭議，可要求索賠、調解或直接向當地地方人民法院起訴。
二十三、附則
本合同一式貳份，雙方各執壹份。合同經雙方簽字簽章后生效。本合同雙方全部履行完畢后自行終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同書范文3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
為了對 裝飾工程順利進行，明確雙方權利義務，經雙方商定達成協議如下：
一、工程概況
1、工程地點：
2、承包范圍：
3、承包方式：
4、工程質量等級(優良或合格)：
5、工程工期：本工程自 年 月 日開工，
于 年 月 日竣工，總工期天數為 天。
6、合同價款：
二、甲方工作
1、開工前 天，向乙方進行現場交底，騰空房屋，消除影響施工障礙物。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2、指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、速度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其它事宜。
3、由乙方辦理。
4、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔費用。
三、乙方工作
1、指派為 乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定。做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收編制工程結算。
3、遵守 國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物，設備管線等不受損壞。
四、有關工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，經雙方協商同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4、因設計變更，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
5、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損 失，每停工或窩工一天，甲方付乙方 元;甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天向乙方支付 元違約金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 元違約金。
五、于工程質量及驗收的約定
1、設計變更和國家制訂的施工及驗收規范為質量驗收標準。
2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、已雙方應辦理交接手續。已方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失及返工費用由甲方承擔，工期順延;責任由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知 日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續、
六、關于工程價款及結算的約定
1、雙方商定本合同價款采取用第 種 ;
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風險系數計算(已記入合同價內)，包干風險不包括以下內容： 。
(3) 調價格：按雙方議定價進行結算。
2、本合同生效后，甲方分 次，按附表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。工程款付款時間表
七、 有關安全生產和防火的約定
1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全技術操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
3、甲方的圖紙或作法說明必須符合有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，否則后果與乙方無關。
八、 設計變更
1、施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前 天向乙方發出書面通知，乙方按通知書進行變更，延誤的工期相應順延。
2、施工中乙方對原設計提出的變更要求，經甲方同意后方可實施，乙方未經同意不得擅自變更設計，否則，因變更導致的經濟損失，有乙方承擔，工期不予順延。
九、 補充條款：
十一、 附則
1、本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、
乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、合同履行完后自動終止。
4、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了裝飾工程施工合同書的人還看了：
裝飾工程施工合同書(2)
