建設工程承包合同書(2)
第二條 承包方式及工程造價
一、根據第一條規定的工程部位及內容，雙方協商確定該工程按包施工、包質量包安全、包工包料(安裝石材所需的輔料)、造價包干方式承包施工，按實際完成工程量計算總價，不含稅。
第三條 付款方式
一、本合同簽訂后，乙方在3天內完成施工前期工作，并組織設備和人員進場，完成外墻清洗后，甲方支付乙方2萬元進度工程款。
二、乙方完成外墻打膠后，經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應的工程款95%(包含之前支付乙方2萬元的工程款)。
三、在乙方完成外墻打蠟工程后，經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應的工程款95%。
四、在乙方完成屋面干掛石材工程后，經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應的工程款95%。
五、在乙方完成全部施工后，經甲方整體驗收合格后，14個工作日內甲乙雙方結清余款。
第四條 工期
一、該工程工期為30天。
二、在具備各項開工條件后，乙方向甲方提交開工申請書，甲方審查開工申請書以后方可發出開工通知書。自乙方收到開工通知書后的第二天起計工期。
三、如遇下列情況，工期相應順延：
1、甲方提供的施工條件不滿足施工要求，影響工程進度的。
2、因甲方原因致使施工方案改變、工程量增加或施工停頓而延誤工期。
3、甲方未按合同規定支付工程款迫使施工停頓。
4、因甲方自己工作(如地下室施工)延誤工期。
5、因客觀條件或人力不可抗拒的因素而延誤工期。
乙方在以上情況發生后，就延誤的內容和因此發生的工程費用等向甲方提出口頭或書面報告，甲方應在收到報告后48小時內批復，逾期不予答復的，則視為該報告已被確認同意。
第五條 工程施工
一、甲方的責任
1、免費提供施工用的水源、電源，施工的水、電由甲方免費提供。
2、應派駐工地代表全權負責施工監督、簽證、驗收等工作。駐地代表對乙方提交的資料應在7個工作日內予以答復或簽證，過期視作同意簽證。
二、乙方的責任
1、負責施工和編制施工方案。
2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
3、按國家有關規定施工，保證施工安全;對違章作業所造成的安全事故負全責。
4、負責組織現場施工，并對本工程的施工質量負責。
5、乙方該項目負責人：
第六條 工程結算與驗收
一、該工程按包干合同價進行結算。
二、驗收標準：施工滿足北京市相關規范要求。施工完成當天現場完成施工驗收。總驗收在完工后十四個工作日內進行。
第七條 保修責任
一、本工程質量保修期為兩年，工程竣工結算后算起，保修期間所有質量問題和所產生的費用全部由乙方承擔。
二、有下列情形之一的，乙方不承擔保修責任及其他任何責任：
甲方沒有付清尾款。
第八條 違約責任
一、甲方的責任
1、未能按合同的規定履行自己應負的責任及義務，除工期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的直接損失。
2、如甲方拖欠工程進度款或余款(尾款)，每逾期一日應向乙方支付 500元，違約金總額不超過結算總額的1%。
二、乙方的責任
1、因乙方施工不當造成工程質量不符合設計及規范要求的，乙方應負責及時修理或返工，由此而增加的費用由乙方承擔。
2、乙方應按期完成施工任務，每拖延一天工期，乙方向甲方支付500元的拖延工期責任款，違約金總額不超過結算總額的1%。
第九條 除外責任
在施工過程中，如因乙方施工錯誤造成被施工建筑物開裂、傾斜、倒塌的，由乙方負責。但對于在任何時間的下列損失和相關責任，乙方不負任何責任：
1、不可抗拒的自然因素或社會因素。
2、該建(構)筑物原設計本身或原結構內在或潛在的質量缺陷造成的損失和相關責任。
3、乙方完工后，該建筑物違章或非正常使用(如超載等)造成的損失和相關責任。
4、本合同第一條第三款所規定施工部位以外的其它部位的損失。
5、由第三者原因造成的損失。
第十條 糾紛的解決辦法
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應按照合作互諒的原則協商解決，協商不成時，一方有權向工程所在地有管轄權的法院提起訴訟。
本協議一式四份，雙方各持兩份。本合同自雙方簽章后生效，并于結清工程款后自然終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了建設工程承包合同書的人還看了：
1.小工程施工合同書
建設工程承包合同書(2)
