生產部門承包經營合同格式(2)
生產部門承包經營合同格式
九、甲方責任
1、負責與建設單位和有關部門協調，及時協助乙方辦理各類手續，維護乙方的合法權益。
2、向乙方提供技術咨詢和技術指導、督促乙方嚴格按照審定的施工方案組織施工，協助和指導乙方抓好工程質量、安全生產、文明施工、竣工驗收等方面的工作。
3、指導乙方按施工規范進行施工，協助乙方解決在施工中出現的技術和質量方面的問題、及時處理現場質量事故，參與分部、分項工程驗收和竣工驗收。督促指導乙方搜集整理本項目的各種資料，以備歸檔。
4、督促乙方按規程組織安全生產，審核乙方的安全措施、設備及設施，協助乙方對施工人員進行安全生產教育，每周不少于一次，督促乙方搞好安全生產和現場文明施工，協助處理現場安全隱患及安全事故。
5、協助乙方對計劃生育，社會治安綜合治理，勞務管理工作等方面的教育，辦理有關證件(辦證費用由乙方承擔)。
6、甲方有權視其工程規模，難易程度及乙方管理班子人員組成、素質情況等，必要時可向乙方調派1至3名技術管理人員費用由乙方承擔。
十、乙方責任
1、嚴格執行甲方和建設方簽訂的《建設工程施工合同》中的一切條款，承擔《建設工程施工合同》中承包人的一切義務和責任。
2、按照設計文件，嚴格按施工規范組織施工，使該項目達到《建設工程施工合同》中規定的質量等級、合同工期，達不到質量等級和合同工期，承擔其《建設工程施工合同》和投標書中有關的罰責。
3、自覺遵守甲方各項規章制度，服從甲方各職能部門管理，自覺維護甲方的社會信譽。
4、做到“安全生產、文明施工”并層層落實該工程的安全、質量目標和措施，杜絕死亡事故和質量事故的發生，嚴禁違章作業、野蠻施工、盲目指揮，諾發生安全或質量事故，無條件的承擔法律責任和經濟損失。
5、項目部班子成員名單在開工前上報公司工程科，并負責項目班子的施工員、質檢員、材料員、安全員、資料員、預算員等“六大員”的培訓，辦證工作，必須做到持證上崗，對特種作業人員要憑“特種工種作業證”錄用，否則一切后果由乙方承擔。
6、施工過程中，積極籌措施工資金和組織合格材料進場施工，遵守《勞動法》、《合同法》，及時足額支付各工種人工工資和材料款，承擔因本工程發生的各種債務。甲方將對乙方支付工人工資的情況進行檢查，發現拖欠人工工資，造成不良影響的，甲方將從工程款中直接支付該部分人工工資。
7、根據建設部建質【2003】113號文件關于《建設工程質量責任主體和有關機關構不良記錄管理辦法》(試行)第六條規定，乙方在施工過程中發生該條所列1-8項行為的，除接受建設行政主管部門的處罰、限期整改外，同時接受甲方給予的每項次5000元處罰(該費用憑甲方職能部門或建設行政主管部門開具的不良記錄從工程款中直接扣除)
8、乙方未嚴格執行JGJ59-99安全生產文明施工標準，受到建設行政主管部門或公司工程部通報批評、開出整改及處罰通知單，乙方除限期整改、接受建設行政主管部門的處罰外，同時接受甲方給予的每次500元處罰(該費用從工程款中直接扣除)
9、嚴格執行《建設工程質量管理條件》第六章“建設工程質量保修”各條內容，并承擔其一切責任。工程完工后，因乙方造成的質量問題，且影響用戶正常使用的，必須在接到通知后24小時內派人員維修，并承擔維修費用，因其它原因造成的質量問題，必須配合有關部門調查處理，并按其責任劃分承擔相應責任。
十一、違約責任
1、 甲方挪用乙方承擔施工項目的工程款，將按挪用款額的日萬分之五計算罰金賠償乙方。
2、 乙方不按合同財務管理條款實施，私設賬戶和挪用工程款，視為挪用公款，甲方按日萬分之五給予乙方經濟處罰情節嚴重者將提請法院追究其法律責任。
3、 乙方諾違反合同第“十一”條之約定，使甲方社會信譽和經濟上受到損害或不按規定上交甲方管理費，甲方可視其情節輕重分別做出如下處理決定：
(1)中止本合同，停止一切服務，不參與該工程竣工驗收，所有資料不予簽字蓋章。
(2)不按規定交納稅收及“規費”由乙方承擔其全部法律責任。
十二、獎勵：如乙方工程質量被評為省、部優工程，甲方按每平方米一元和五元的檔次獎給乙方;如獲省、部級安全生產文明施工管理現場獎的，甲方按每平方米0.5元和2元的檔次獎給乙方。
十三、其他約定：
1、 遵照市勞動和社會保障局和荊門市規劃建設局聯合下發的“勞社【2003】18好文件要求”在辦理施工許可證時或簽訂《建設工程施工合同》前按文件規定提留相應比例的信譽保證金，以保障勞動者的利益。工資一定要當月足額直接發給勞動者，由勞動者本人簽字，并將工資表每月3日前報公司財務壹份備案。乙方如拒絕執行本條款，甲方可取消其承包該工程的資格，報請主管部門更換該項目的項目經理。
2、 因特殊原因，如施工期間全額墊資或業主方只給該工程部分材料不支付工程款的項目，乙方確定無力按合同約定足額交付管理費及其它費用的，乙方必須在工程完工或辦理工程決算前到公司財務部辦理欠款手續，否則甲方將停止一切服務，由此造成的損失由乙方承擔。
3、 工程竣工后，乙方應及時與工人辦理工資結算手續，并按公司規定將參與該工程施工的所有民工本人簽字認可的工資結算表報甲方辦公室一份。若有未付清的民工工資，在竣工后的每一次撥付工程款時，甲方將留足該部分款項后，方能將剩余款項撥給乙方使用。
4、 在施工過程中，若發生工傷事故，竣工時仍未處理完畢或者因工致殘，傷殘等級尚未簽定或雖已簽定，但乙方未按勞動仲裁部門或法院判定的全部補償費支付給傷者，甲方將在乙方負責施工的各工程項目的工程款中，按傷殘最高賠付額1.5倍留足該部分款項后，方能將剩余款項撥付給乙方使用。
5、 若發生因乙方拖欠民工工資和對傷亡民工的善后工作處理不當，導致有關部門對甲方進行經濟處罰的一切費用均由乙方承擔。
6、 乙方對外簽訂的任何合同或賒欠的人工、材料款，未經甲方簽字同意，甲方均不承擔民事連帶責任。
7、 附《施工合同》壹份于乙方
十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方乙方，雙方簽字生效，全部條款履行完畢后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
生產部門承包經營合同范文3
甲方：
乙方：
為提高生產經營效益，將企業扭虧為盈，經公司全體股東協商，將原氨法生產工藝改造成酸法生產工藝，并向下游產品伸延，經甲乙雙方友好協商，由乙方投資對原生產工藝進行改造，并由乙方承包生產經營，現達成如下協議，以資共守。
一、承包生產經營期限：自二O一四年四月一日起至二O一九年四月一日止，時間為五年，第一年度免交生產經營承包費用，第二年度上交股東梁永福承包經營款肆拾萬元，其余股東按此股份比例上交費類推，第三年度到第五年度共三個年度每個年度上交股東梁永福承包經營款叁拾萬元，其余股東按此比例類推。
二、承包期滿后的投資固定資產與設備處理。
對乙方本次改造投資的固定資產及設備，承包期滿后對有使用價值的固定資產及設備按國家標準計提折舊后的剩余價值，由下屆承包人支付給乙方。
三、承包期內，乙方生產經營需要銀行貸款，以甲方名義申報貸款，甲方同意將其名下的固定資產作為貸款抵押。甲方及股東必須及時配合辦理相關貸款手續。乙方必須按時歸還貸款，并以易世峰所持股份作擔保。乙方以公司名義向政府及相關部門申請項目支持資金歸乙方所有，費用由乙方承擔。
四、乙方承包期所產生的債權、債務均由乙方自行承擔，甲方概不負責。
五、乙方在承包期內承擔企業法人的全部權利與義務，注重安全生產，乙方在生產經營中所產生的安全事故均由乙方承擔責任及相關費用，甲方概不負責。
六、乙方2012、2013年承包款按每年100萬元計算，在此承包期內，乙方代公司償還原公司固定資產投資欠款、土地款，辦理環保許可證所支付款項及應由公司承擔的其它款項，在乙方應上交的承包款項中扣除后剩余部門再分配給各股東。杜冬云應得承包款交梁永福代收。
七、未盡事宜，雙方本著友好與實事求是的原則，協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了生產部門承包經營合同的人還看了：
3.內部承包協議范本
5.生產承包合同