2022承包合同書樣本
承包合同(Contract)是指買賣雙方在經濟活動中對基建產品約定的價格，由雙方通過談判，以合同形式確定;承包合同是確定發(fā)包與承包雙方的權利與義務，并受法律保護的契約性文件。更多2022承包合同書樣本請點擊“承包合同”查看。
2022承包合同書樣本1
甲方：____________
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律規(guī)定，經甲乙雙方共同協商，就醫(yī)院食堂承包經營事宜達成如下協議：
一、承包期限
試用期為_______個月，合同期___年，即從____年_月_日至_______年__月__日止。試用期滿，若雙方均無修改或終止書面要求，則直接進入正式合同期。合同期滿，雙方如無異議，自動續(xù)約。
二、經營方式
1、甲方提供食堂場地及現有廚房設備。乙方承包后自主經營，自負盈虧。
2、由于醫(yī)院工作性質的要求，必須保證全年無間斷地提供食堂服務(含國家法定節(jié)假日需供餐)。乙方要為住院患者提供配餐、送餐服務，同時為院內職工加夜班、手術時的送餐提供服務。
3、乙方按成本價為甲方提供職工工作餐服務，標準為:早餐2元，中、晚餐各4元，每月按職工實際就餐數量支付餐費。
4、早餐有：粉條，面條，包子饅頭下稀飯等按天循環(huán)供應，中、晚餐各三菜一湯。具體以每星期報一次菜單到醫(yī)院辦公室為準。
5、乙方對患者及陪護家屬提供的就餐服務，收費標準不高于市場價。
6、甲方負責配置飯?zhí)秒娮邮召M系統并給醫(yī)院職工辦理就餐卡，每人每月3元，飯?zhí)脤嵭兴⒖ㄏM方便管理。
7、甲方每月補貼乙方人工;水;電;煤;氣費共計：五千元(5元)。
8、水電費每月按表實際用量在補貼款中扣除。
9、飯?zhí)脠龅匦l(wèi)生及工作服口罩由乙方負責。
三、結算方式
甲方按雙方核定用餐費，每一個月計算餐費，于次月的_______日前以現金或支票付給乙方。
四、權利及義務
1、甲方權利和義務
(1)甲方按承包合同規(guī)定監(jiān)督乙方依法經營，履行合同，做好指導和協調工作。
(2)甲方對乙方食用油、大米及其它食用材料，餐飲服務水平及衛(wèi)生狀況定期進行監(jiān)督，并有權要求乙方及時整改。
(3)當乙方不能按照合同要求提供相應服務，經督促仍未整改時，甲方有權終止經營合同。
2、乙方權利和義務
(1)乙方在遵守國家政策、法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度的前提下，自主對食堂經營管理，并承擔相應的法律和經濟責任，醫(yī)院食堂不得改做其他非餐飲用途。
(2)乙方必須遵守國家和地方有關環(huán)境和衛(wèi)生標準，嚴禁供應腐爛、變質有毒的食物，如有發(fā)生食物中毒，乙方應承擔所有損失和責任!
(3)乙方必須根據醫(yī)院作息時間，按時，按質、按量供應各餐，力求做到新鮮美味可口、花色品種多、營養(yǎng)搭配佳。
(4)乙方對食堂工作人員每年體檢一次，持有衛(wèi)生體檢健康合格證者方可上崗。
(5)乙方因故欲中止合同時，需提前一個月書面告知甲方，以避免影響醫(yī)院正常的服務次序。
五、違約責任與爭議解決
當執(zhí)行本合同發(fā)生違約和爭議時，雙方應協商解決;協商不成時，可向當地人民法院提起訴訟。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽章后生效。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方簽章：____________乙方簽章：
___________年_______月_______日
2022承包合同書樣本2
委托方(甲方)：________身份證：________
承包方(乙方)：________身份證：________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方對承包內容進行供貨及安裝施工。為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件及部所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程名稱：________
2、工程地址：________
第二條：工程價款
雙方以共同協商的種材料價格定價110元/㎡，人工鋪磚費45元/㎡，其材料款支付由以下第六條：付款方式為準。
第三條：產品規(guī)格及單價
第四條：工程施工
1、應盡量提供給甲方需要的施工材料及輔料，如故意拖延耽誤施工時間，乙方責任自負。
2、一方應盡量按照甲方驗收標準及工程期限施工。
3、甲方施工過程中所遇乙方材料質量問題，乙方負責誤工費及材料款。
第五條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格需雙方認可。
2、材料質量需按原廠實物為準。
第六條：付款方式
甲乙雙方在合同生效起，十月份商場開業(yè)后，十一月份付清所有工程款。
第七條：工程工期
雙方按照具體情況協商，進場后20個工作日完成。
第八條：其他事項
第九條：爭議解決
雙方在履行本合同過程中若有爭議可協商解決，協商不成可向當地人民法院起訴。
第十條：合同的變更和終止
合同的變更和終止需經雙方協商;人和一方擅自變更或終止本合同應承擔因此給對方造成的損失。
第十一條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章或簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方：________(簽章)
乙方：________(簽章)
簽約日期：________年________月________日
2022承包合同書樣本3
甲方：________
乙方：________
甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結合工程的實際情況。達成如下協議。
第一條工程概況
1、工程名稱：________
2、工程地址：________
3、承包范圍：九—十七層電梯間墻面干掛、電梯門套、地面大理石鋪貼、樓梯踏步大理石鋪貼、衛(wèi)生間洗漱臺面、淋浴房地面、門檻石、窗臺。
第二條承包方式：包材料、包鋪料、包安裝、包質量、包安全、包進度
第三條質量等級：以甲方和業(yè)主審定的優(yōu)良樣品為準;如果批量材料到場與樣品不符所造成的損失將由乙方全部承擔。
第四條施工圖紙：按照建設方提供的為準。如有變動甲方及時通知乙方。甲方提供提供技術交底、施工圖紙一份。
第五條甲方駐地代表：________
乙方駐地代表：________
第六條基礎工作：
甲方提供安全場地，提供臨時水、電使用(費用自理)。乙方提供大理石樣品，供甲方選樣。提供樣品清單以及大理石加工費、安裝人工費清單。
第七條工程進度計劃
根據建設方和甲方總進度要求，乙方提供施工計劃表。
第八條工程監(jiān)督
建設方、發(fā)包方、施工方三方共同監(jiān)督。上一道工序驗收合格;
再進行下一道工序施工。
第九條工程款、支付方式
工程款結算依據：
1、工程量計算以實際完成面為準。
2、以乙方上報的.大理石價格清單由甲方核定的價格為準。
3、工程暫估價大寫________元;
4、支付方式按甲方與業(yè)主簽訂的合同付款方式同步付款，預留5%作為質保金。
第十條工程驗收
按照國家建筑裝修行業(yè)標準實行驗收;達不到驗收標準造成返工的損失全部由乙方承擔;工期延誤造成甲方損失的將以每天1000元作為賠償金。
第十一條決算
本合同及合同以外增加部分同時計入決算。
第十二條保修
自竣工驗收起乙方承擔施工范圍內工程二年維修義務，費用自行承擔。
第十三條爭議
發(fā)生爭議雙方協商解決。雙方不能達成一致，可以提請勞動部門仲裁。還不能達成一致可以到________法院提起上訴。
第十四條違約責任
甲方如果不能按時按合同履行合約賠償乙方合同總價5%的違約金。乙方如果不能按時按合同履行合約賠償甲方合同總價5%的違約金。
第十五條本合同一式—__________份當事人各執(zhí)____________份。本合同自____________年______________月________________日之日起生效。
本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同有同等的效力。
發(fā)包方：________
單位名稱(章)
單位名稱：________
法人代表：________
承包方：________
單位名稱(章)：________
單位地址：________
法人代表：________
電話：________
電話：________
日期：________
2022承包合同書樣本4
甲方：___(寫明名稱、法定代表人和住所)(發(fā)包方)
乙方：___(同上)(承包方)
甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。
(1)作為承包方為講，首先要了解工程基本情況，包括發(fā)包方提供的圖紙情況、工程量、工程的難易程度、工期要求、需要達到的施工力量等。如果承包方的施工力量與工程不適應，則應當講明，否則，應當承擔相應的責任。
(2)作為發(fā)包方，應當審查承包方的資質等級，是否有力量承包此項工程。對于是否允許承包方轉包，應當事先在合同中講明。
(3)發(fā)包方應當加強對工程質量的監(jiān)督檢查，在合同中應當明確監(jiān)督的方式、時間、工程內容;對需要進行中間驗收的部分要作出適當的安排。
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：
一、工程內容
二、工程地點
三、工程期限
1、本合同總工期為年月日開工，至年月日結束。
2、如遇下列情況，工期作相應順延。
(1)施工現場不符合安全施工;
(2)設計范圍內重大設計變更;
(3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰(zhàn)爭)而影響工程進度;
(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。
乙方在以上情況發(fā)生的十天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后，在十天內予以確認和答復，逾期不予答復，乙方可視為要求已被確認。
四、工程價款
工程總價：人民幣元整(￥元)。
五、付款方式
1、合同生效后，甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款，即人民幣元整(￥元);
2、工程施工結束后，甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項，即人民幣元整(￥元);
3、工程驗收結束后，甲方在一周內向乙方付清全部余款，即人民幣元整(￥元)。
六、工程驗收
1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。
2、工程未經驗收，甲方若需啟用，須與乙方協商，經同意方可使用。若未經乙方同意啟用，將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格，則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
2022承包合同書樣本5
根據《中華人民共和國合同法》，委托、承攬雙方按平等互利原則，協商一致簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程范圍
1、甲方委托乙方安裝延安寶岳工貿有限公司共計電梯數量為(大寫)臺。
2、土建尺寸及要求：由委托方提供經安裝項目工程確認的《電扶梯土建布置圖》。
第二條安裝費總金額
注：此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。(包括井道預留孔洞墻面敲打)
第三條結算方式及付款期限
1(10000.00元)
2、委托方在承攬方安裝調試完畢，驗收申報前支付承攬方貳萬元整。(20000.00元)
3、電梯經技監(jiān)局檢驗合格，電梯交付使用后，委托方支付承攬方壹萬元整。(10000.00元)
4、電梯安裝完畢驗收合格，一年免保期到期后，委托方支付承攬方壹萬元整(10000.00)
第四條質量保證
1、承攬方安裝的電梯按國家GB7588-20__標準(當速度≤2m/s時，同時符合GB10060標準)、GB16899標準驗收。
2、承攬方自產品安裝驗收交付(書面移交)之日起12個月內，對產品安裝質量提供保證。
第五條委托方責任
1.向承攬方提供經項目單位確認的《電梯井道土建布置圖》。
2.提供符合國家標準的全套設備產品，提供產品相關的全套資料。
3.委托方負責將合同所訂的全套產品運抵用戶工地。
第六條承攬方的責任
1.嚴格按照國家和制造廠有關標準、規(guī)范進行開工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝的電梯井道尺寸進行核對。負責電梯接貨、搬運、保管工作。
2.承攬方負責電梯安裝后一年免費保養(yǎng)、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償保養(yǎng)合同。
3.承攬方安裝人員必須嚴格按照安全操作程序及規(guī)范施工，杜絕人身傷亡事故。
4.負責接受甲方委托，指派持證人員按甲方規(guī)定的要求，國家標準和當地市有關安裝該10臺電梯，對安裝過程的安裝質量和安全負責(現在發(fā)生安全事故，責任由乙方負責)。
第七條安裝竣工檢測
1.安裝結束自檢合格后，承攬方向當地法定電梯檢驗部門辦理驗收申報手續(xù)，驗收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續(xù)。
2.存在下列任何情形之一，不辦理電梯移交手續(xù)，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此產生的一切安全和質量責任均由委托方承擔，給承攬方或他方造成損失的應同時承擔賠償責任。
安裝產品未經當地政府主管部門驗收。□未辦理經承攬方確認的書面移交手續(xù)。
第八條違約責任
1.委托方擅自中止合同，無權請求返還定金。
2.安裝期間，因委托方原因造成誤工，則工期按照實際延誤時間順延。
3.委托方逾期付款，應承擔安裝總價每天萬分之三的違約金。
4.其他違約責任按《合同法》以及其他相關法律承擔各自責任。
第九條其他事項
1.電梯驗收合格后，書面移交委托方前，如委托方提出使用要求，則委托方應與承攬方簽訂電梯借用協議。
2、在合同履行期間，由于不可抗力的原因造成無法按委托、承攬雙方合同條款履行時，在取得合法證明后，可免于承擔違約責任，但無法履約方應采取積極措施，減少雙方損失。
3.委托方、承攬方在合同履行期內如遇合同爭議時，可以通過友好協商解決。協商不成時，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4.本合同一式貳份，甲方持壹份、乙方持壹份。
5.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。委托、承攬雙方對合同條款如果進行修改，必須雙方簽字蓋章后方能生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022承包合同書樣本相關文章：
2022承包合同書樣本
下一篇：2022承包經營合同范本
