建筑工程施工合同2022五篇

時間：2022-01-10 15:53:21 和杰4558由分享

合同的意義，在于雙方在信任或者不信任的狀態下，因為簽訂了合同就有了法律的依靠，對合同簽訂雙方都有了約束力。下面是小編為大家整理的建筑工程施工合同2022，更多合同范本點擊“施工合同范本”查看！

建筑工程施工合同1

發包方：______________(以下簡稱甲方)

承包方：______________(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：

一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。

二、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。

三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。

四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。

五、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。

六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。

七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。

八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。

九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：

(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。

(二)、該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。

十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。

十一、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。

十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。

十三、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。

十四、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。

十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。

十六、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的`或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。

該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽蓋章后生效。

甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同2

發包方(以下簡稱甲方)：_____________________

承包方(以下簡稱乙方)：_____________________

根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及_省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

一、工程概況

(一)工程名稱：_____________________

(二)工程地點：_____________________

二、工程承包范圍

___________________________________

安全維護及整改。

三、合同工期

_______天。

四、工程造價

工程造價為：______________元整

五、質量標準

5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)

5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。

5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合_省標準規程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

七、工程計價

7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》(_______，《_______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號)，《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

八、工期

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準)，一次停水、停電_______小時以上。

8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

九、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。

9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。

十、違約責任

10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

十一、安全生產和文明施工

認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方：______________________

乙方：______________________

代表人：___________________

代表人：_____________________

日期：______年_____月_____日

建筑工程施工合同3

甲方(承包人)：______________

乙方(務工人)：______________

為保證施工安全的順利進行，確保務工人員的安全與健康，爭創文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，結合本工程的實際情況，經雙方商定簽訂本合同書。

一、雙方的責任與義務：

(一)甲方的責任與義務：

1、負責對乙方務工人員的入場教育。

2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術交底工作，并履行簽字手續。

3、施工前，甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。

4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業。

5、有權進行安全檢查，對發現的問題及時提出整改意見。

(二)乙方的責任和義務：

1、按照甲方的要求，不得違章作業和野蠻施工。

2、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全技術交底進行操作。

3、乙方應保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動紀律。

4、負責承擔因自身原因所發生的一切安全事故的全部經濟責任和法律責任。

5、凡在施工區域外發生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。

二、在施工過程中務工人員發生不可預料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。

三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。

甲方：______________

乙方：______________

發包方：______________

_______年_______月_______日

建筑工程施工合同4

發包方：

承包方：

甲方現將武勝香江豪庭工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據甲乙雙方多次共同協商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執行。

第一條：工程概況：

1、工程名稱：武勝香江豪庭

2、工程地點：武勝縣城祥升大道。

第二條：承包范圍：

發包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭車庫工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內容。

第三條：工期：

(一)開工日期：年月日(根據甲方的工期要求)。

(二)竣工日期：年月日(根據甲方的工期要求)。

第四條：工程價款：

1分部分項工程單價如下：

(1)獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)、砂巖200元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)。

(2)人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石(需要水鉆施工)280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容：

(1)人工開挖場內土方及建筑垃圾。

(2)人工開鑿場內石方并滿足現行有關規范要求。

(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。

(4)場內排水工作。

(5)施工用腳手架的搭拆。

(6)完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。

(7)完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。

(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應做的工作

3、零星簽證計時工60.00元/工日。

4、室內取土夯實、回填元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。

5、算工程量。

第五條：施工技術要求：

(一)、基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽證。

(二)、乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規范嚴格施工。

(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。

第六條：雙方責任及工作：

(二)、甲方工作：

1、為施工協調有關工作關系。

2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行質量監督檢查。

(二)、乙方工作：

1、嚴格執行合同中對工程工期、質量安全的要求，服從施工員及現場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規范進行施工。

2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規程進行施工作業，做好自檢工作。

3、組織工人文明施工，加強施工現場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。

第七條：工程質量驗收

1、嚴格按照國家現行施工驗收規范和質量評定標準進行驗收。

2、因乙方造成的質量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質量進度，甲方有權單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。

第八條：人工費支付

本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。

第九條：安全責任：

在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。

第十條：其他約定：

1、合同期內乙方借故中途停工或退場，甲方有權拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。

2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養。如有損壞照價賠償或支付修理費。

3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權單方終止合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。

4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。

5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。

6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款2000元以上。

第十一條其它：

1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執行。

2、未盡事宜，由雙方協商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執行。

3、本合同一式叁份，甲方執倆份，乙方執壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款，自然失效，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同5

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，為確保工程質量完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定立本合同。

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：土建

4、建筑面積：二號廠房面積約為4500平方米，三號廠房面積約為1500平方米，結算時以實際完成量為準。

第二條：承包方式

1、包工包料，乙方負責采購施工所需的建筑材料、施工，并負責所有施工用具設備;

2、施工費用：依據__定額計算工程單價，二號廠房單價為432.87元/平方米，三號廠房單價為473.48元/平方米，二號三號總造價約為260萬元，以上工程以實際完成面積結算(不含稅)

3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，待完工后一并納入結算。

4、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，甲方在不影響施工的前提下可隨時對工程進行檢查監督，因質量問題造成返工的所有損失由乙方全部承擔。

第三條：工程工期

1、自合同簽訂90天。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權按200元/日從應付款中扣除。

第四條：工程質量

1、整個工程按甲方要求按質、按量完成，并達到合格。

2、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式

1、合同簽定的，乙方應積極組織施工人員進行施工，樁基礎工程完工后，甲方付給乙方30%工程款;基礎到正負零付30%;工程竣工驗收合格付30%;剩余10%作為工程保修金，自工程竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金。保修期內如出現質量問題，乙方應及時進行處理，否則甲方有權自行維修，人工及材料費從保修金中扣除。

2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定。

第六條：材料供應

施工所需的材料由甲方現場確認質量后才能用于施工，否則造成的損失由乙方自行承擔。

第七條：工程驗收

工程質量必須達到合同所定的標準及規范要求。工程竣工30日內，因甲方原因未進行驗收視為本工程已經驗收合格。

第八條：安全生產及其它

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生傷、亡等一切安全事故，由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。

3、該合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，協議未盡事宜由雙方共同協商解決。

甲方：

年月日

乙方：