關于農村自建房的合同大全
關于農村自建房的合同大全5篇
合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。下面小編給大家帶來關于農村自建房的合同大全，希望大家喜歡!
關于農村自建房的合同大全1
甲方:___________
身份證號碼___________聯系方式(手機號)___________乙方:___________
身份證號碼___________聯系方式(手機號)___________
甲方擬建房屋一座，位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會馬路橋村，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本承攬建筑協議。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從___________年___________月___________日開始建設，工期為___________天。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事
故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
1、乙方應當本著保質保量的原則，按質按量，按照協定工期施工，加強質量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，全部包工，每平方米人民幣___________元(大寫_________元整)。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后___________天內，第二次付款在___________，第三次付款在___________，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后天內給付。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使協議無法履行的，乙方應承擔違約金人民幣___________元(大寫___________元整)，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。
甲方簽字：___________
乙方簽字：___________
___________年___________月___________日
關于農村自建房的合同大全2
甲方： 身份證號：
住址：
乙方： 身份證號：
住址：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國民法總則》相關規定，經雙方友好協商，就甲方請乙方到甲方處從事農村宅基地房屋修建工作，達成以下協議。
一、幫工期間
乙方自 年 月 日到 年 月 日為甲方提供勞動服務。
二、幫工報酬
甲方應按照法律規定為乙方支付勞動報酬，計薪標準是元/天，支付周期：(1)每日現結;(2周結/月結。
三、幫工時間
幫工時間由甲方安排，根據實際情況，提前通知乙方。
四、勞動標準
4.1甲方保證乙方正常工作的必要勞動保護條件，可選在開工前為乙方購買相應的保險，切實貫徹：高溫或下雨不開工的原則;
4.2乙方保證認真努力工作，杜絕偷懶、偷工、偷料。
五、違約責任
雙方應按照該協議內容如實履行該協議內容。如任何一方違約應依法向另一方支付違約金5000元，并賠償守約方實際損失。
六、協議解除
6.1有以下情形之一的，守約方可直接通知違約方解除合同：
1、甲方未按合同約定及時支付乙方幫工報酬;
2、甲方未向乙方提供必要的勞動保護條件的;
3、乙方提供的勞動幫工達不到工程進度要求的。
6.2任何一方如需單方解除合同，則應提前30日通知對方;或者雙方協商一致后，直接解除合同。
七、爭議解決
雙方如發生爭議應當協商解決，如協商不成可向合同簽訂地人民法院起訴。
八、其他
8.1該協議一式兩份，甲乙雙方各持一份;
8.2 本協議未盡事項，由雙方另行口頭或書面約定;
8.3本協議自雙方簽字后即生效。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
合同簽訂日： 年月 日
合同簽訂地：
關于農村自建房的合同大全3
房主(甲方)：
承建方(乙方)：
甲方委托乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議;
一、 私人住宅主體工程。
二、 承建方式;甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、 建房工期：建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。
四、 工程價格：按平方米320元計算。
五、 施工安全要求及質量問題責任：
1、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
2、乙方要根據建筑操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題(如主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;挑梁斷裂、露筋等)發生，經有關部門評估后由乙方承擔一切損失。
六、 工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、 因停電、下雨等造成停工;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意給予順延的其它情況。
七、 付款方式：
1、 乙方地基完工后，甲方將付清地基所用的費用，并預付工程款貳萬元整。
2、 底層屋面完工后，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。
3、 頂層屋面澆注完工后，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。
4、 外墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
5、 內墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
6、 余款待整個工程竣工后，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。
八、 本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。生效后甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(簽名)： 乙方(簽名)：
關于農村自建房的合同大全4
甲方：
乙方：
甲方磚房1棟平米防震居民房，經雙方協商承包給乙方，每平方米元，共計人民幣(大寫：)包括地暖(塑管每米3元左右)雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、雙方責任：
1、乙方進入施工工地現場，甲方必須負責三通一平工作，建筑用電距離不超過300米，電水路由甲方負責，所需的水電費由乙方支付。
2、甲方負責解決施工人員臨時住處，所產生的費用由乙房負責。
3、甲方負責提供相應不底于90平方有效圖紙，圖紙上有雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意甲方要負責所造成的損失。增加的合同外的工程部分，甲乙雙方談好價格后再訂合同方能進行施工。
二、施工要求
①地工基礎：深度___公分寬度___公分里面寬度___公分
②墻體外墻___內墻___砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿
強度要達到(150號)四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求__公分配兩根__毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法(一快磚一鏟灰一擠揉)并使用前必須把磚潛水濕潤
③圈過梁：過梁高度不低于__公分，鋼筋直徑不宜小于__毫米，剛箍直徑不低于_毫米，最大距不宜超過___毫米，圈梁高度不低于___毫米上下圈梁
④屋頂先腳板，鋼筋不宜__毫米，距離__公分，混淋土___級交標號屋面爐灰前面高度___公分，后面__公分，爐灰上面5公分混淋土，__公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣__
⑤地板磚____黑白由甲方自選定價__元一塊，如造過__元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間墻磚，不低于___元，墻內刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開關一只
⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
⑦室內自來水，下水管由乙方負責
交工日期開工起___天完工(不包括刷涂料)
三、付款方式
開工付___，土墻砌好付___，刷涂料前付___，___交工一次付清。還剩余___一年維修給清。
甲方：
乙方：
簽訂時間：
關于農村自建房的合同大全5
房主人(甲方)
承建人(乙方)
甲方委托乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。
一、建筑項：私人住宅主體工程。
二、承建方式：
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
三、建房工期：建房工期為天，自挖地基，標高正負零零線開始施工算起。
四、承建工程價格：
五、施工安全要求：乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。
六、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工;
2、不可抗力;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式：乙方進場后，甲方將預付工程款元，以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后，若無質量問題，甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款元。余下的人工錢待整個工程竣工并經驗收合格，乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。
八，違約責任和爭議的解決辦法：
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失
以上合同，雙方共同遵守執行。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付人工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
甲方：
乙方：
簽訂日期：