裝飾裝修工程施工合同范本

對于裝修的工作管理，為了維護雙方的自身利益，可以書寫一份規范的合同進行簽訂。我敢肯定，大部分人都對擬定協議書很是頭疼的，下面是小編為大家整理的裝飾裝修工程施工合同范本5篇，希望對大家有所幫助。

裝飾裝修工程施工合同范本（精選篇1）

甲方：

乙方：

在簽訂合同前，乙方應認真閱讀甲方指定的《外來施工人員安全安全施工要求》(后附)并簽字認可，施工過程中乙方必須嚴格按照要求施工，施工中發生的一切工傷事故由乙方承擔。遵__等自愿，誠實信用原則達成如下原則：

一、工程質量標準、合格。

二、廚房內裝修要求：整體廚房臺面為1.0厚不銹鋼臺面，插接木柜體，鋼化玻璃門;歐派牌抽油煙機及燃氣灶;不銹鋼水盆帶水嘴一套。

三、室內涂料(乳膠漆)要求：平整不脫落，不起皮，刷紋一致。

四、保修時間：保修期________年。

五、支付方式：驗收合格后按總價90%支付，剩余10%為質量保證金，保證金滿12個月支付。

六、本合同一式兩份：雙方各執一份，簽字蓋章生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

裝飾裝修工程施工合同范本（精選篇2）

發包人：

承包人：

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況

1.1 工程地點：___________________。

1.2 工程內容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

(1)承包人包工、包料

(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料

(3)承包人包工、發包人包料

1.4合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元

第二條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份

(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份

第三條發包人義務

3.1 開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

3.2 提供施工期間的水源、電源;

3.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

3.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條承包人義務

4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

4.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

4.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

第六條材料的提供

6.1 由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;

6.2 由承包人提供的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

第七條工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

7.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第八條工程款支付方式

8.1 雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

| 支付次數 | 支付時間 | 支付金額 |

| 第一次 | 開工前三日 |支付總工程款的50% ： 元 |

| 第二次 | 木工收口 |支付總工程款的30% ： 元 |

| 第三次 | 油工刷漆(涂料)前 | 支付總工程款的15% ： 元 |

| 第四次 | 工程完工 |支付 總工程款的5% ： 元 |

8.2 工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

第九條違約責任

9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

9.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

9.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

第十條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的 依法向人民法院提起訴訟。

第十一條幾項具體規定

11.1 因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。

11.2 施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

11.3 施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

第十二條其他約定事項：

第十三條附則

13.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

13.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

13.3 本合同一式____份，雙方各執____份，____部門____份。

發包人(簽字)：

承包人(蓋章)：

年 月 日

裝飾裝修工程施工合同范本（精選篇3）

甲方： 身份證號：

乙方： 身份證號：

甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用?，F經雙方友好協商達成下列協議：

一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。

二、裝修施工地點：江川縣前衛鎮上街地276號。

三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元(柒拾元整)。

四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。

五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

裝飾裝修工程施工合同范本（精選篇4）

發包方： (以下簡稱甲方)

承建方： (以下簡稱乙方)

甲方為改善居住條件，需新建房屋一棟(結構：磚混預制)，占地面積約：128㎡。經甲乙雙方充分協商，達成如下協議，以便雙方共同遵守。

一、 工程地點：任市鎮高橋壩村建中橋旁。

二、 工程單價：每層按每平方米56.00元計價。

三、 工程項目：包括主體、內粉外裝，底層墊襯、鋼筋綁扎、天面和樓梯混凝土澆灌。

四、 工程質量：主體四角端正，墻面平整，垂直誤差不超過1厘米。墻體粉刷：陰陽角垂直，墻面誤差率不超過3毫米。

五、 付款方式：每層主體完工后各支付肆仟元整，余下工程款待工程全部竣工經甲方驗收合格后，一次性付清。

六、 工程期限：自合同簽定之日至農歷春節前結束。

七、 其它費用：甲方向乙方首先支付起腳、謝腳、香煙、施工安全費共計：2600.00元(大寫：貳仟陸佰元整)。

八、 安全責任：乙方在施工過程中，必須按照建筑業規定的操作要求精心施工，如出現死亡、傷殘事故，一切均由乙方自行承擔，甲方概不負責。

九、 違約責任：任一方違約支付守約方違約金伍仟元整，并承擔相應經濟和法律責任。

十、 如有未盡事宜，雙方協商的補充協議與本合同享有同等效力。

十一、本協議經雙方簽字即發生法律效力，雙方應全面遵守。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方(簽字)：

乙方(簽方)：

年 月 日：

裝飾裝修工程施工合同范本（精選篇5）

委托方(甲方)：__________

承接方(乙方)：__________

工程項目：_____________________________________________________________。

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1.工程地址：_______________________________________________

2.施工內容：_____________________________________________________

3.委托方式：___________________________________________。

5.工程開工日期：______年_____月______日

6.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元

第三條：保修期

保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

第四條：違約責任

1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額5%支付違約金。

第五條：爭議解決

1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。

第六條：合同生效

1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。

2.本合同甲乙雙方各執壹份。

甲方(業主)：__________(簽章)乙方：__________(簽章)

住所地址：__________企業地址：__________

郵政編碼：__________郵政編碼：__________