瓦工班組施工合同(2)
八、違約責任：
1、 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，執行本企業的各項安全生產規章制度、文件及相關要求等內容，并隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。由于乙方違反安全規定造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
2、 乙方在沒有得到甲方(圖紙設計變更文件)許可下，私自改變圖紙設計而施工，經相關方查出后罰乙方3000---10000元，并承擔由此帶來的經濟損失。
3、 對于甲方安排的任何工作指令，無論結果如何乙方必須在2小時內向下達工程指令者回復，否則視問題輕重對當事人處以500元/次罰款。
4、 乙方管理人員必須參加甲方組織的有關會議，對無故遲到者罰款100元/人，對無故不參加者罰款200元/人。
5、 材料消耗以甲方經營部下核的預算定額量為標準，若材料節余，其節余部分的10%獎給乙方;若材料浪費，其超支部分全部由乙方承擔，并在相應工程款中扣除。
九、價款支付時間和方式：
工程付款按照節點付款。
1、乙方在5層以下主體工程完工后，甲方按照乙方已完成驗收合格的工程量核算價款的 % 支付乙方;
2、主體工程驗收合格后，甲方在 貳 個月內按照乙方已完成的實際工程量核算價款的 % 支付乙方。
3、工程竣工驗收后甲方在 個月內按照乙方已完成的實際工程量核算價款的 % 支付乙方。
4、余款在甲方按實結算支付 95%止，留 5 %作為質保金;
5、質保金待工程竣工滿 年后，經甲方客服辦和質檢科等相關部門實地查看并征詢業主意見，無質量問題后一次性付清(期間利息不予計算)。
6、以上工程款支付前，乙方必須依據撥付款額度，提供相應工資表于甲方。
十、安全生產、文明施工：
1、必須遵守甲方安全生產規章制度，嚴格遵守操作規程，不得違章操作、違章指揮、野蠻施工。
2、乙方必須嚴格按要求施工，杜絕亡人事故，否則相應責任自負。
3、乙方所有人員不得在宿舍內使用任何電器設備，一經發現除沒收外另處人民幣300-1000的罰款。
4、不得打架斗毆，發生一次罰3000-10000元，情節嚴重的移送公安機關，甲方保留訴訟權利。
5、確保成品保護，凡造成上道工序成品破壞的，承擔其損失和費用。
6、乙方所有人員進場后將個人的身份證原件及復印件提交與甲方安全員便于辦理暫住證及其他事宜。
7、其他安全事項以項目部的安全交底為準，且安全交底作為合同附件與本合同具有同等的法律效力。
8、乙方必須按照要求配備專業管理人員，制定相關規章制度，合同履行中因工或非因工的傷亡事故，乙方必須獨立承擔法律及經濟責任，重傷人員的醫藥費、誤工費、賠償費、差旅費等一切費用均由乙方承擔。
9、乙方在施工過程中必須統一服裝、必須佩戴統一購買的安全帽并扣緊帽帶，每發現一次不佩帶安全帽罰款人民幣50元，在當月生活費中扣除。
10、 甲方有權對乙方的全部施工人員進行監督，有權要求乙方在三天內撤換或調整其認為不稱職的施工人員，乙方必須采取有效措施保證在整個施工期間施工現場有足夠的勞動力，保證工程按計劃順利實施，并不受節假日的影響，否則所發生的一切經濟損失及連帶責任均由乙方承擔。
11、 對于乙方的質量、安全及其他各項罰款，乙方有責任配合甲方做好手續，若乙方不予以配合，甲方根據實際情況或影像資料，即可形成罰款依據。
12、 每月罰款從當月工程款或生活費中扣除，若乙方不配合，甲方項目部直接兩人簽字遞交財務即可。
十一、合同的終止：
1、 雙方均不得無故終止合同，乙方承包的工程項目，不得再進行分包，否則由此造成的損失由乙方承擔。
2、 若乙方無力履行合同規定的工期和質量要求，甲方有權勒令乙方停工整頓或要求其增加(調整)勞動力;若乙方仍達不到要求，甲方有權終止合同，按照完成合格工程量的 % 給予結算，同時所造成的損失由乙方自行賠償。
3、 若甲方不能按合同約定支付工程款，經協商達不成一致意見，乙方應提前10日書面通知甲方要求終止合同。
4、 乙方如因其他原因終止合同，須提前15日通知甲方，在未征得甲方同意前，不得單方面終止合同，否則所造成的損失乙方承擔。
十二、其他條款：
1、 施工所需周轉材料運輸所發生的人工費用由乙方負責。
2、 施工工地為 江蘇省 文明工地標準，乙方必須按相關文明工地要求管理，必須做到“工完場清、活完料清”;如有達不到者將處以已浪費材料費或人工費的5-10倍罰款。
3、 乙方所有人員必須遵守甲方相關施工現場、生活區的其他管理規定，否則按相關規定處罰。
4、 甲方對乙方的獎罰金額必須在其當月的工程款發放中體現(甲方設臵安全、進度、質量獎)。
5、 為保障務工人員的合法權益，乙方每月必須提供勞務人員工資表和監督發放其工資。如出現本施工隊工人因工資問題投訴或鬧事所造成的損失由乙方負全部責任。
6、 無論何種原因均不得聚眾、組織人員至工地，同時不與第三者產生任何債務、債權關系。
7、 工程款撥付依據甲方撥付工程款進度進行支付。 現場不產生任何零工，任何零工、簽證、均不予以計價，除天氣、政府機構不可抗力等造成停工除外。因甲方原因造成停工，7日內不予補助，7~15日內補助50元/ 日/人，超出15日乙方必須自行解散勞務人員，甲方不給予任何補償。同時按照實際完成的工程量在壹月內給予結算完畢。
十三、本協議有效期為：
自簽定協議之日起至所分包的工程項目(完)竣工及所有人員全部撤出現場，余款支付完畢即終止。
十四、補充條款：
承包人的所有人員在施工過程中如有違反合同條款、項目部各項規章制度，發包人對承包人的罰款就在當月工程款中扣除(所有罰款不需承包人簽字認可)。
同時在合同履行中，如產生辱罵、毆打、圍攻項目部人員、集體停工、上訪、堵路以及中途退場等其他過激行為，發包人有權將承包人工程款扣除，承包人不得提出任何異議。
此合同壹式伍份，甲方肆份(公司、工程部、財務部、經營部各執壹份)，乙方壹份。
合同未盡事宜雙方協商解決。
發包人(蓋章) 承包人(蓋章)
代表人(簽字)： 代表人(簽字)：
聯系電話： 聯系電話：
日 期： 日 期：
瓦工班組施工合同范文三
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵照平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同，以資共同遵守：
一、工程概況：
1 2 二、工程內容：
完成設計圖紙中約定的工作及甲方要求增減的項目，班組。
三、工程工期：
本工程施工工期為個日歷天，開工日期以甲方通知為準。
四、質量標準：
到合格標準。
五、工程價款元/㎡。
六、本工程結算方式：以實際收方為準。
七、文明施工：
各班組在施工現場，一定做到工完場清，材料堆放整齊，成品保護，如損壞別班組成品應照價賠償，住宿自理。
八、付款方式：
(1)本工程經各方責任主體及主管部門現場共同驗收合格后，且根據項目需要已協助完成所實施項目相關報建手續，支付到暫定合同價的70%;
(2)審計結果函下達后，乙方向甲方移交完整工程竣工驗收資料(貳套)同時提交資料收訖證明(資料收訖作為支付工程款的依據之一)，且根據項目需要按程序完成所實施項目資產移交工作后甲方向乙方支付到審計結果的95%;
(3)余下保期為24個月，從工程竣工驗收合格之日起算滿后一次付清，質保金不計利息。
(4)甲方有權采用銀行承兌匯票(6個月期)或轉賬方式支付工程款。
九、施工安全：
1、乙方必須按《四川省建筑意外傷害保險導則》(川建安監[2003]31號)的相關要求，為本單位的建筑職工辦理意外傷害保險。
2、乙方必須有較強的安全意識，施工期間必須按國家及四川省有關安全文明施工的要求，采取有效的安全措施保證施工安全，并對施工過程中發生的安全事故承擔責任。
十、違約責任：
1、若本工程質量不合格，則乙方除應按甲方要求修復至合格，還應向甲方支付本工程結算價的百分之五的違約金。
2、若工期延誤，則每延誤一天乙方應按本工程結算價的千分之五向甲方承擔違約金，若給甲方造成其它損失的，乙方還應賠償給甲方造成的其他損失;若因甲方原因造成工期延誤，則工期順延。
十一、其它
1、為確保工程順利進行，甲方應積極協調地方關系。
2、在合同履行中，甲、乙雙方如發生糾紛，由雙方協商解決，若協商不成可依法向本合同履行地人民法院提起訴訟。
3、本合同一式份，乙方執雙方簽字蓋章生效。
甲方： 乙方：
年月日：
看了瓦工班組施工合同的人還看了：
4.泥瓦工施工合同
5.泥瓦工施工合同