承包合同書模板【5篇】
在承包合同中，承包人應按照與定作人約定的標準和要求完成工作，定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。承包合同怎么寫呢?更多承包合同書模板請點擊“通用合同”查看。
承包合同書模板1
甲方：_(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方)
乙方：_(同上)(承包方)
甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。
(1)作為承包方為講，首先要了解工程基本情況，包括發包方提供的圖紙情況、工程量、工程的難易程度、工期要求、需要達到的施工力量等。如果承包方的施工力量與工程不適應，則應當講明，否則，應當承擔相應的責任。
(2)作為發包方，應當審查承包方的資質等級，是否有力量承包此項工程。對于是否允許承包方轉包，應當事先在合同中講明。
(3)發包方應當加強對工程質量的監督檢查，在合同中應當明確監督的方式、時間、工程內容;對需要進行中間驗收的部分要作出適當的安排。
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，本著自愿、平等、協商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：
一、工程內容
二、工程地點
三、工程期限
1、本合同總工期為年月日開工，至年月日結束。
2、如遇下列情況，工期作相應順延。
(1)施工現場不符合安全施工;
(2)設計范圍內重大設計變更;
(3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰爭)而影響工程進度;
(4)甲方不能按合同規定支付工程款。
乙方在以上情況發生的十天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后，在十天內予以確認和答復，逾期不予答復，乙方可視為要求已被確認。
四、工程價款
工程總價：人民幣元整(￥元)。
五、付款方式
1、合同生效后，甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款，即人民幣元整(￥元);
2、工程施工結束后，甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項，即人民幣元整(￥元);
3、工程驗收結束后，甲方在一周內向乙方付清全部余款，即人民幣元整(￥元)。
六、工程驗收
1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。
2、工程未經驗收，甲方若需啟用，須與乙方協商，經同意方可使用。若未經乙方同意啟用，將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格，則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
承包合同書模板2
根據《中華人民共和國合同法》，委托、承攬雙方按平等互利原則，協商一致簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程范圍
1、甲方委托乙方安裝延安寶岳工貿有限公司共計電梯數量為(大寫)臺。
2、土建尺寸及要求：由委托方提供經安裝項目工程確認的《電扶梯土建布置圖》。
第二條安裝費總金額
注：此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。(包括井道預留孔洞墻面敲打)
第三條結算方式及付款期限
1(10000.00元)
2、委托方在承攬方安裝調試完畢，驗收申報前支付承攬方貳萬元整。(20000.00元)
3、電梯經技監局檢驗合格，電梯交付使用后，委托方支付承攬方壹萬元整。(10000.00元)
4、電梯安裝完畢驗收合格，一年免保期到期后，委托方支付承攬方壹萬元整(10000.00)
第四條質量保證
1、承攬方安裝的電梯按國家GB7588-20__標準(當速度≤2m/s時，同時符合GB10060標準)、GB16899標準驗收。
2、承攬方自產品安裝驗收交付(書面移交)之日起12個月內，對產品安裝質量提供保證。
第五條委托方責任
1.向承攬方提供經項目單位確認的《電梯井道土建布置圖》。
2.提供符合國家標準的全套設備產品，提供產品相關的全套資料。
3.委托方負責將合同所訂的全套產品運抵用戶工地。
第六條承攬方的責任
1.嚴格按照國家和制造廠有關標準、規范進行開工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝的電梯井道尺寸進行核對。負責電梯接貨、搬運、保管工作。
2.承攬方負責電梯安裝后一年免費保養、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償保養合同。
3.承攬方安裝人員必須嚴格按照安全操作程序及規范施工，杜絕人身傷亡事故。
4.負責接受甲方委托，指派持證人員按甲方規定的要求，國家標準和當地市有關安裝該10臺電梯，對安裝過程的安裝質量和安全負責(現在發生安全事故，責任由乙方負責)。
第七條安裝竣工檢測
1.安裝結束自檢合格后，承攬方向當地法定電梯檢驗部門辦理驗收申報手續，驗收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續。
2.存在下列任何情形之一，不辦理電梯移交手續，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此產生的一切安全和質量責任均由委托方承擔，給承攬方或他方造成損失的應同時承擔賠償責任。
安裝產品未經當地政府主管部門驗收。□未辦理經承攬方確認的書面移交手續。
第八條違約責任
1.委托方擅自中止合同，無權請求返還定金。
2.安裝期間，因委托方原因造成誤工，則工期按照實際延誤時間順延。
3.委托方逾期付款，應承擔安裝總價每天萬分之三的違約金。
4.其他違約責任按《合同法》以及其他相關法律承擔各自責任。
第九條其他事項
1.電梯驗收合格后，書面移交委托方前，如委托方提出使用要求，則委托方應與承攬方簽訂電梯借用協議。
2、在合同履行期間，由于不可抗力的原因造成無法按委托、承攬雙方合同條款履行時，在取得合法證明后，可免于承擔違約責任，但無法履約方應采取積極措施，減少雙方損失。
3.委托方、承攬方在合同履行期內如遇合同爭議時，可以通過友好協商解決。協商不成時，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4.本合同一式貳份，甲方持壹份、乙方持壹份。
5.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。委托、承攬雙方對合同條款如果進行修改，必須雙方簽字蓋章后方能生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包合同書模板3
甲方:乙方:
為促進果品生產,提高土地管理水平,增加集體和個人經濟收入,根據上級文件的規定,本著公平公正合理的原則,經甲乙雙方協商同意,簽訂本土地承包合同,條款如下:
一、承包土地的基本情況
二、甲方將土地畝承包給乙方經營管理。承包期年，自年月日起，至年月日止。
三、承包費交納數量和時間：
承包費每畝元，于每年12月30日前交清下一年的承包費。
四、甲方的權利和義務
1、甲方根據技術部門的要求，制定年度管理標準和檢查制度，并及時督促乙方按標準搞好土地管理工作。
2、對故意損壞果樹，不按果樹部門技術要求操作管理，及改變用途(如種地、建廠等)，甲方有權依法收歸集體重新發包。
3、甲方協同有關部門每年不定期對土地管理情況進行檢查，對不按標準要求管理或變相毀壞土地的進行一定的經濟處罰，情節嚴重的按《森林法》的有關規定依法給予刑事處罰。
4、甲方有權監督乙方按時施肥、澆水、打藥、修剪等土地管理工作。5、甲方要根據乙方的要求積極組織新技術的學習培訓，為乙方搞好果樹生產提供信息服務。
五、乙方的權利和義務
1、乙方要嚴格按甲方的標準要求進行土地管理，努力提高果品產量和質量。2、經甲方同意，乙方在承包期內可將土地部分或全部轉讓，轉包戶必須承擔原乙方承擔的一切義務。
3、乙方必須服從國家、集體建設項目用地及其他公共設施等項目用地，補償按國家有關規定執行。
4、合同期滿后，甲方如繼續發包，在同等條件下，乙方可優先承包。
六、違約責任、
1、承包期內甲方不得隨意改變乙方的土地承包權，如有違反，應承擔相應的經濟、民事、法律責任。
2、承包期內，乙方如不按標準管理或故意損壞果樹，每損壞一棵賠償100元，并由乙方及時予以補植，如長期撂荒或改變用途，甲方有權終止合同，另行承包，其預交承包費不予退讓。
3、合同期滿后，乙方每減少一棵結果果樹，賠償甲方100元，如達不到技術部門規定的果樹管理標準(如：保葉率80%以上，枝、干病害率5%以內等)，根據具體情況給予相應的經濟處罰。
七、本合同不因甲方代表人變更而變更，任何一方不得擅自解除合同或改變合同內容，否則承擔法律責任。
八、本合同自簽定之日起生效。如有未盡事宜，由甲、乙雙方按國家法律和政策，共同協商作出補充規定，并報合同主管部門批準后生效。補充規定與本合同具有同等的法律效力。
九、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，經管站存檔一份。
十、本合同自簽定之日起生效。
發包方(章)：
法人代表：承包方(章)：
年月日
承包合同書模板4
甲方：
乙方：
甲乙雙方協商甲方()將承包給乙方()耕種。
雙方達成以下承包約定：
第一條：甲方承包
第二條：承包期年月日至年月止,承包價格約定：可以一年一定或三至五年綜合定價。交款時間.
第三條：承包期內，如國家集體對該承包地收繳各項稅費，都乙方負責上繳。
第四條：甲方保證發包土地使用權的完整，并幫助乙方協調土地的周邊村可能出現的有關事宜。
第五條：乙方承包土地必須合法經營。
第六條：承包期內，本合同不因乙方因病不能繼續經營而中止，其繼承人可承繼本合同約定的權力和義務。
第七條：除雙方協商一致外，任何一方不得無故解除本合同，否則應賠償對方的經濟損失。
第八條：在承包期限內，若遇國家政策變化或因不可抗力致使合同無法繼續履行，由此造成的經濟損失雙方互不承擔責任，
第九條：本合同承包期滿或雙方協商一致解除合同后十日內，乙方向甲方辦理交接手續，并保證土地及其地上建筑等的相對完整。
第十條：乙方不得將土地轉包第三方。
第十一條：在履行本協議的過程中，雙方遇到分歧應協商解決，若達成一致可另行補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十二條：乙方在承包期內，對土地布局進行改動要經甲方同意。
第十三條：本合同發行完畢后，甲方若繼續對外承包或出租，在同等條件下，乙方有優先承包或承租權。
第十四條：本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
見證人：
年月日簽訂
承包合同書模板5
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方現就甲方委托乙方水電安裝包工包料事宜，經協商達成一致，簽訂本合同并共同遵守。
第一條委托事項
甲方由于工程進展需要，擬將的水電安裝工程以包安裝、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。
第二條乙方工作內容
1、包材料損耗(損耗按定額執行)。
2、包預留套管、預埋給水管，包給排水材料安裝(不包含所有二次增壓設備，空調冷凝管以及室外雨水管的安裝。)
3、電施工程，電柜下樁及表后的其他工程按圖施工。防雷連接，弱電預埋。(不包含，消防弱電配管和穿線，熒光燈具安裝，以及其它燈具，設備電力，變壓器和發電機組，各種配電柜，所有的計量表材料安裝。)
4，所有水電工程以建筑物外軸線1。5米為標準。(不包括消防。)
第三條施工工期
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。
本合同約定本工程總工期為天;開工日期為：年月日，竣工日期為：年月日。
2、如遇下列情況，經甲方代表書面簽字認可后，工程可以順延。
(1)甲方不能按合同約定提供開工條件;
(2)工程量變化和設計變更;
(3)非乙方原因超過4個小時以上(包括但不限于)停水、停電等情況;
(4)工程款未按時支付;
(5)不可抗力(如地震臺風火災等)。
3、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成的窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
第四條工程總造價
給水工程，電工程。
按每㎡建筑面積元作為結算依據;
總價：
工程總量㎡，合計工程總造價為人民幣大寫元，小寫元。
第五條付款辦法
依工程建造不同時期為付款的時間節點，分批支付，具體為：
1。出正負零，付總造價的元;
2。正負零以上每完成兩層，付總造價的元;
3。主體封頂，甲方支付給乙方的款額不低于總造價的元;
4。積水排水做完，付總造價的元;
5，穿線安裝完畢，付總造價的元;
6。完工驗收，支付總造價的元;
7，剩余3%，元，為維修質保金，保修期滿結清。
第六條雙方責權
(一)甲方：
1、提供水源、電源及場內施工道路，提供施工圖紙，派出專業施工員現場管理，解決工程有關問題。
2、負責辦理工程變更手續，及時通知乙方更改施工。
3、組織各層段的隱蔽工程驗收，及時提出存在問題及發出整改通知書，監控工程質量。
4、按合同規定按時支付工程款。
5、及時組織有關材料進場。
6、在乙方如期完成任務的前提下，交付給甲方正常使用，甲方必須立即組織竣工驗收，確保收工，如期交付業主使用。如果甲方在乙方完成天內，還沒有組織竣工驗收，雙方均視作已驗收，并支付乙方工程余款，進入工程的保修期內。
7、甲方必須按節點支付工程款，如因工程款不按期發放，而影響工程進展，則工期相應延期，并承擔每日工程款總額的5%的違約金。
8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必須按本合同結清余款，如果無法結清，甲方除承擔支付余款義務，并當承擔每日工程款總額的5%的違約金。
(二)乙方：
1、依據設計圖紙、甲方要求及工程進度進行施工。
2、編制施工方案及施工計劃，上交參加施工人員名單及組織架構表，按時參加安全學習及工程例會。
3、負責對已完成的產品作產品保護。如果屬乙方自身故意破壞，追究乙方法律責任及索賠，如非乙方故意破壞，乙方可協助甲方修復，甲方僅支付正常施工的平均工資即可。
4、嚴格按有關施工規范及強制條文有關規定執行施工，如認為需作圖紙變更的'，書面向甲方提出申請，否則，后果由乙方負全責。
5、按規定搞好文明施工及安全生產，由于乙方故意違章作業，造成安全事故，包括傷及他人的，一切責任及賠償均由乙方負責。
6、執行項目部的管理制度，違反者甲方按規定處罰乙方。
7、乙方包本工程修改人工元以內，超過的按簽證調整，
8、乙方有權確保自身的合法權益，和合理要求，反對違章指揮。
第七條管理辦法
1、工人必須戴好安全帽進場施工。
2、乙方所有進場的機具需造冊登記，進場時交甲方存檔，機具退場由甲方項目經理開放行條放行，否則，不給予放行。
3、按規定組織新工人進場時參加安全學習。
4、不得擅自請甲方人員娛樂、餐宴、休閑、送禮等，違者每次罰款壹仟元。
第八條質量責任
1、乙方必須熟識圖紙，必須嚴格按圖施工，按設計要求及有關施工規范施工，乙方違反上述要求造成甲方經濟損失及工期損失的，由乙方負責賠償，乙方員工必須考試上崗。
2、驗收表格80%優良的視為優良，不足的視為合格。
第九條安全責任
1、甲方必須為班組施工人員購買意外險。
2、若乙方未購買意外險，造成乙方人員發生工傷事故的，乙方必須負責工傷人員的一切賠償;甲方若在事故中為乙方墊付費用，則在以后工程結算中從乙方工程款中扣除相關費用。
第十條合同生效及其他
1、保修期：保修壹年，日期由該樓綜合驗收之日起計算。
2、所有因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議將通過雙方友好協商解決。如果雙方不能通過友好協商解決爭議，則任何一方可通過乙方所在地有管轄權的人民法院起訴。
4、本合同經雙方代表簽字，甲方蓋章后生效，完工及保修期滿后自行作廢，本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，具同等法律效力。
甲方：乙方：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包合同書模板【5篇】相關文章：
★ 承包合同范本